Дата принятия: 22 апреля 2019г.
Номер документа: А83-18104/2018
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РЕШЕНИЕ
от 22 апреля 2019 года Дело N А83-18104/2018
Резолютивная часть решения оглашена 15.04.2019.
Полный текст решения изготовлен 22.04.2019.
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маханьковой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ГКУ РК "Центр занятости населения" к ответчику ООО "Альфа" о взыскании,
при участии представителей сторон:
от истца - Ермолаева С.В., представитель по доверенности N47 от 09.01.2017;
от ответчика - не явился;
Обстоятельства дела: Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением о взыскании задолженности в размере 320 860,12 руб.
Определением суда от 12.02.2019 требования выделены в отдельные производства.
В рамках настоящего дела рассматривается требование ГКУ РК "Центр занятости населения" к ООО "Альфа" о взыскании пени 142 571,01 руб. по Контракту от 19.05.2017 N 0875100006317000076-0674319-02.
Исковые требования обосновываются несвоевременным исполнением ответчиком работ по Контракту.
Ответчик отзыв на иск не предоставил.
В судебном заседании, которое состоялось 08.04.2019, объявлен перерыв по 15.04.2019.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
Между Истцом (Заказчик) и Ответчиком (Подрядчик) 19 мая 2017 года заключен контракт N 0875100006317000076-0674319-02 с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуги, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Согласно п. 1.1 Контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по обеспечению доступности маломобильных групп населения в территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым "Центр занятости населения" в городе Евпатория (капитальный ремонт по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 146) (далее - Работы, Объект соответственно), в объеме, установленном в Техническом задании (приложение N1 к Контракту), локальном сметном расчете (приложение N2 к Контракту) и проектной документацией, в срок, определенный календарным планом- графиком (приложение N3 к Контракту), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, по цене контракта, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта. Заказчик обязуется осмотреть результат выполненных Работ на Объекте, принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Согласно дополнительного соглашения N 1 от 17.11.2017 цена Контракта составляет 1 286 880,00 руб.
Согласно п. 4.1. Контракта срок выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет:
- начало выполнения работ - с момента подписания Государственного контракта
- окончание работ - не позднее 31.07.2017
Согласно п. 4.3. объем работ по Контракту должен быть выполнен в соответствии с Описанием объекта закупки и переданной Заказчиком документации в срок, установленный Графиком производства работ (приложение 3 к настоящему контракту), и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
Согласно п. 5.4.3. Контракта Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Графиком производства работ, Описанием объекта закупки, проектно-сметной документацией и по цене, не превышающей Цену контракта, строительными нормами и правилами. Сдать Заказчику результат Работ в срок, установленный п. 4.1. настоящего Контракта.
В соответствии с п. 11.1 Контракта Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме в срок, определенный Контрактом.
Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.
Акт приемки выполненных работ датирован 10.11.2017.
Истец в исковом заявлении указывает, что работы ответчиком сданы 30.11.2017, о чем имеется отметка на последнем листе акта выполненных работ.
Данный довод не может быть принят во внимание, поскольку запись о том, что работы выполнены 30.11.2017 выполнена от руки неизвестным лицом, без проставления печати на данной записи, или дополняющих записей "исправленному верить" и т.д.
Таким образом, данная запись могла быть выполнена после подписания акта выполненных работ с указанием заинтересованной стороной любой даты.
Более того, в материалы дела какие-либо иных доказательства, кроме данной записи, что работы выполнены 30.11.2017 отсутствуют.
Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Таким образом, просрочка выполнения работ составляет 102 дня.
Согласно п. 12.3.1 Контракта Пеня в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Истец в расчете пени указывает, что ответчиком своевременно выполнены работы на сумму 282 572,24 руб.
Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Таким образом, сумма пени составляет 253 537,49 руб.
Формула
Расчёт
Результат
К = ДП-ДК ? 100%
= 102-73 ? 100%
= 139,73% (К* = 0.03)
Cцб = К* ? Ставка ЦБ
= 0.03 ? 8.25%
= 0.2475%
C = Cцб ? ДП
= 0.2475% ? 102
= 0.25245
П = (Ц - В) ? C
= (1 286 880,00 - 282 572,24) ? 0.25245
= 253 537,49 р.
Ответчиком не представлено доказательств своевременного выполнения работ или оплаты неустойки.
Более того, ответчиком обстоятельства, изложенные в исковом заявлении не оспариваются.
В обеспечение исполнения Контракта Подрядчиком были внесены денежные средства в сумме 131 941,00 руб.
Согласно п. 15.2 Контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых обязательств обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств (п. 15.6 Контракта).
На основании ст.410 Гражданского кодекса РФ и в соответствии с п.12.6 Контракта обязательство Заказчика перед Подрядчиком о возврате обеспечения исполнения Контракта прекращено полностью зачетом встречного требования Заказчика к Подрядчику об уплате пеней за просрочку исполнения обязательств по Контракту. Зачет произведен на сумму 131 941,,00 руб., что подтверждается заявлением (уведомлением) о зачете взаимных требований от 05.12.2017 N с3-13/3575/01-19.
Таким образом, в результате зачета требований задолженность ответчика перед истцом составляет 121 596,49 руб. (253 537,49 - 131 941,00).
Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.
Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ государственная пошлина возмещается ответчиком в бюджет пропорционально удовлетворенным требованиям.
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с ООО "Альфа" (ОГРН 1173123002887 ИНН 3123405595) в пользу ГКУ РК "Центр занятости населения" (ОГРН 1149102125480 ИНН 9102059024) пеню в сумме 121 596,49 руб.
В удовлетворении требований о взыскании пени в сумме 20 974,52 руб. отказать.
Взыскать с ООО "Альфа" (ОГРН 1173123002887 ИНН 3123405595) в доход Федерального бюджета госпошлину в размере 3 569,00 руб.
Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 4) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.
Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Судья В.И. Гайворонский
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
