Определение Арбитражного суда Республики Крым от 28 ноября 2019 года №А83-16219/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 28 ноября 2019 года Дело N А83-16219/2018
Резолютивная часть определения оглашена 27 ноября 2019 года.
Полный текст определения составлен 28 ноября 2019 года.
Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гаврилюк М.П., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания А.А. Джемакуловой, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление
общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия" (ОГРН 1159204025144, ИНН 9104556000)
к обществу с ограниченной ответственностью "Ривьера" (ОГРН 1149102107340, ИНН 9110005914)
о взыскании денежных средств,
встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Ривьера"
к обществу с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия"
о взыскании денежных средств,
при участии:
от истца - Шульга К.В. представитель по доверенности N б/н от 08.10.2018, Носач С.С. генеральный директор согласно приказу N 24 от 15.12.2017
от ответчика - Якимович Н.В., представитель по доверенности N б/н от 02.06.2018;
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия" обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ривьера", согласно которому просит суд взыскать задолженность за выполнение работы в размере 8 930 905,00 руб., пеню в размере 2 534 660,91 руб., а также расходы на оплату юридических услуг в размере 60 000,00 руб., расходы по оплате государственной пошлины 80 328,00 руб.
От общества с ограниченной ответственностью "Ривьера" поступило встречное исковое заявление к обществу с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительное объединение "Геометрия" о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ по договору в размере 3 223 240,87 рублей.
В судебном заседании общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия" заявило ходатайство об утверждении мирового соглашения.
Ответчик поддержал ходатайство об утверждении мирового соглашения.
Исследовав материалы дела, суд считает, что ходатайство подлежит удовлетворению в виду следующего:
Согласно ст. ст. 49, 139, 141 АПК РФ, стороны могут закончить дело мировым соглашением, а арбитражный суд утверждает мировое соглашение, если оно не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.
Изучив материалы дела, в том числе текст мирового соглашения, суд приходит к выводу, что представленное мировое соглашение не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.
Судом проверены полномочия представителей сторон на заключение мирового соглашения.
Суд утверждает мировое соглашение на изложенных в нем условиях.
В силу части 2 ст. 150 АПК РФ, заключение мирового соглашения и утверждение его судом влечет прекращение производства по делу.
Последствия прекращения производства по делу, в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, сторонам разъяснены и известны.
В соответствии с ч. 1 ст. 151 АПК РФ в определении о прекращении производства по делу суд разрешает вопрос о распределении между сторонами судебных расходов. В мировом соглашении стороны разрешили вопрос о распределении судебных расходов.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 АПК РФ, ст. 333.40 Налогового кодекса РФ при заключении мирового соглашения возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.
ООО "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия" при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в размере 80328,00 руб., что подтверждается платежным поручением N 195 от 09.10.2018 г.
Из федерального бюджета в пользу истца подлежит возврату государственная пошлина в размере 56229,60 руб.
ООО "Ривьера" при подаче встречного искового заявления была уплачена государственная пошлина в размере 39947,00 руб., что подтверждается платежным поручением N 158 от 30.11.2018 г.
Из федерального бюджета в пользу истца по встречному исковому заявлению подлежит возврату государственная пошлина в размере 27962,90 руб.
Руководствуясь ст. 139, 141, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
утвердить мировое соглашение от 27 ноября 2019 года, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия" и обществом с ограниченной ответственностью "Ривьера" по делу N А83-16219/2018 в следующей редакции:
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по делу N А83-16219/2018
г. Севастополь "27" ноября 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия" (ОГРН 1159204025144, ИНН 9204556000), именуемое в дальнейшем "Истец", в лице генерального директора Носача Станислава Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью "Ривьера" (ОГРН 1149102107340, ИНН 9110005914), именуемое в дальнейшем "Ответчик", в лице генерального директора Щёголя Романа Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
в целях полного и всестороннего урегулирования спора по делу N А83-16219/2018, находящемуся в производстве Арбитражного суда Республики Крым,
возбужденному по исковому заявлению Истца к Ответчику (с учетом заявлений об уточнении исковых требований) о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Ривьера" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия" задолженности по договору подряда N 240417/1П от 19.05.2017 г. на разработку проектной документации для строительства объекта: "Строительство многофункционального, рекреационно-развлекательного и жилого комплекса, по ул. Аллея Дружбы, 3, в пос. Заозерное, городской округ Евпатория" Жилой дом N 1", заключенному между Сторонами, в сумме 15 404 347 руб. 23 коп., в том числе: 8 359 359 руб. 75 коп. основного долга и 7 044 987 руб. 48 коп. пени, начисленной за период с 21.04.2018 г. по 16.07.2019 г., а также госпошлины в сумме 100 022 руб. 00 коп. и расходов на оплату юридических услуг в сумме 60 000 руб. 00 коп,
а также по встречному иску Ответчика к Истцу о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Ривьера" пени за несвоевременное исполнение обязательств по договору подряда N 240417/1П от 19.05.2017 г. на разработку проектной документации для строительства объекта: "Строительство многофункционального, рекреационно-развлекательного и жилого комплекса, по ул. Аллея Дружбы, 3, в пос. Заозерное, городской округ Евпатория" Жилой дом N 1", заключенному между Сторонами, в сумме 3 223 240 руб. 87 коп., начисленной за период с 07.11.2017 г. по 25.01.2019 г.; дальнейшем начислении и взыскании пени с 26.01.2019 г. до момента фактического исполнения обязательства, в размере 0,2% от общей стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки, а также взыскании госпошлины в сумме 39 947 руб. 00 коп.
заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились об изменении общей стоимости работ (цены договора) по договору подряда на разработку проектной документации N 240417/1П от 19.05.2017 г. с учетом дополнительного соглашения к договору подряда от 02.04.2019 года (далее по тексту - "Договор"). Окончательная цена Договора (окончательная общая стоимость разработки всей проектной документации, предусмотренной Договором), составляет 8 000 000,00 (восемь миллионов рублей 00 копеек) рублей, без НДС.
2. Принимая во внимание уменьшение цены Договора согласно п. 1 Мирового соглашения, а также выплату Ответчиком аванса в сумме 2 500 000.00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, Стороны договорились, что Ответчик должен доплатить Истцу в счет цены Договора сумму в размере 5 500 000,00 руб. (пять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек), без НДС.
Оплата данной суммы в размере 5 500 000,00 руб. без НДС должна быть осуществлена Ответчиком в полном объеме в течение 7-и (семи) календарных дней со дня утверждения Арбитражным судом Республики Крым настоящего Мирового соглашения и опубликования Судом полного текста Определения об утверждении Мирового соглашения по делу N А83-16219/2018.
Оплата осуществляется в безналичном порядке по следующим реквизитам Истца:
ООО "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЕОМЕТРИЯ"
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д.57, оф.203
ИНН/КПП 9204556000/920401001
ОГРН 1159204025144
Банковские реквизиты:
р/с 40702810740150000451 в ПАО"РНКБ Банк"
БИК 043510607, ОГРН 1027700381290
к/с 30101810335100000607295000, РФ,
Республика Крым, г.Симферополь,
Набережная имени 60-Летия СССР
3. В случае нарушения Ответчиком срока оплаты, указанного в п. 2 настоящего Соглашения, Стороны договорились, что условие об изменении общей стоимости работ (цены договора) по договору подряда на разработку проектной документации N 240417/1П от 19.05.2017 г[К1]. с учетом дополнительного соглашения к договору подряда от 02.04.2019 года, указанному в п. 1 настоящего мирового соглашения, утрачивает свою силу, и окончательная стоимость работ (цена договора) по договору подряда на разработку проектной документации N 240417/1П от 19.05.2017 г. составит 11 500 000,00 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. В таком случае, с учетом выплаченного Ответчиком в адрес Истца аванса в размере 2 500 000,00 рублей, Ответчик должен будет в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента предъявления требования Истцом выплатить Истцу в счет цены Договора сумму в размере 9 000 000,00 (девять миллионов) рублей.
При этом, в данном случае п. 7 Мирового соглашения утрачивает силу.
Кроме этого, Ответчик оплачивает Истцу пеню в размере 2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4. Истец отказывается в полном объеме от всех требований к Ответчику об уплате (взыскании, применении) штрафных санкций (в т.ч неустойки, штрафов) за нарушение сроков оплаты по Договору, в т.ч. от требований о взыскании с Ответчика пени, начисленной за период с 21.04.2018 г. по 16.07.2019 г., в сумме 7 044 987 руб. (семь миллионов сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят семь рублей 48 коп.).
5. Ответчик отказывается в полном объеме от всех требований к Истцу об уплате (взыскании, применении) штрафных санкций (в т.ч неустойки, штрафов) за нарушение сроков и качества выполнения работ по Договору, в т.ч. от требований о взыскании пени в сумме 3 223 240 руб. 87 коп., начисленной за период с 07.11.2017 г. по 25.01.2019 г.; дальнейшем начислении и взыскании пени с 26.01.2019 г. до момента фактического исполнения обязательства, в размере 0,2% от общей стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки.
6. Стороны договорились, что Ответчик вправе поручить Истцу внесение изменений в проектную документацию (перепроектирование) в объеме, необходимом для обеспечения возможности строительства запроектированного объекта с учетом ограничений береговой полосы, прибрежной защитной полосы, а также водоохранной зоны (если таковые ограничения будут определены в установленном порядке) водного объекта, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 3. Если иное не будет определено соглашением Сторон, такое перепроектирование должно быть осуществлено путем исключения из состава объекта строительства двух пусковых комплексов - ПК-2 и ПК-6, и размещения ПК-1 вплотную к ПК-3, а ПК 7 - вплотную к ПК-5.
Стороны договорились, что стоимость такого перепроектирования определяется исходя из стоимости работ по проектированию за 1 кв.м. в размере 250,00 руб. (двести пятьдесят рублей 00 копеек), без НДС, и фактического размера жилой (передаваемой) площади квартир и нежилых продаваемых помещений в ПК-1 и ПК-7 (в отношении которых будет произведено перепроектирование путем их перемещения к ПК-3 и ПК-5). В указанную стоимость включено изменение всех необходимых проектных решений в отношении ПК-1 и ПК-7, содержащихся во всех разделах проектной документации (как стадии "П", так и стадии "Р"). В случае, если для осуществления такого перепроектирования понадобится изменение Истцом проектных решений в отношении иных пусковых комплексов, стоимость таких работ будет определена по дополнительному соглашению Сторон. Техническое задание на выполнение перепроектирования, перечень и состав необходимых исходных данных, сроки оплаты и выполнения работ по перепроектированию определяются по соглашению Сторон.
7. Стороны договорились, что если Ответчиком будет осуществляться строительство объекта на основании разработанной Истцом проектной документации без ее перепроектирования путем исключения из состава объекта строительства двух пусковых комплексов - ПК-2 и ПК-6, а также иного использования проектной документации по ПК-2 и ПК-6, Ответчик обязуется доплатить Истцу в счет стоимости проектной документации 3 430 000,00 (три миллиона четыреста тридцать тысяч рублей 00 копеек), без НДС. В таком случае оплата указанной суммы доплаты должна быть осуществлена Ответчиком в полном объеме в течение 14-ти (четырнадцати) календарных дней со дня подачи им в уполномоченный орган государственного строительного надзора извещения о начале строительства объекта (включающего в себя запроектированные Истцом ПК-2 и ПК-6), и издания соответствующим органом документа о постановке такого объекта строительства под надзор. В случае нарушения Ответчиком срока осуществления указанного платежа, он выплачивает Истцу неустойку в размере 2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
8. Любые судебные расходы, прямо или косвенно понесенные Сторонами в связи с рассмотрением дела NА83-16219/2018, относятся на Сторону, которая их фактически понесла, и другой Стороной не возмещаются.
9. Стороны подтверждают, что им известно, что в силу статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
10. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству заинтересованной Стороны.
11. Условия, предусмотренные Мировым соглашением, являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные обязательства Сторон в отношении предмета спора. Условия Мирового соглашения распространяются в равной степени и без ограничений на Истца и Ответчика.
12. Участники Мирового соглашения подтверждают, что заключение Мирового соглашения не противоречит закону и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, и не нарушает права и законные интересы других лиц.
13. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны.
14. Мировое соглашение составлено и подписано сторонами в 3 (трех) подлинных экземплярах, один экземпляр - для истца, один - для ответчика и один экземпляр: для приобщения к материалам дела N А83-16219/2018.
15. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Республики Крым.
Подписи Сторон:
Истец:
Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия"
Генеральный директор
м.п. __________________ /С.С. Носач/
Ответчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Ривьера"
Генеральный директор
м.п. _____________________ /Р.Н. Щеголь/
Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Республики Крым и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Производство по делу N А83-16219/2018 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия" к обществу с ограниченной ответственностью "Ривьера" о взыскании - прекратить.
Производство по делу N А83-16219/2018 по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Ривьера" к обществу с ограниченной ответственностью "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия" о взыскании - прекратить.
Возвратить "Архитектурно-строительное объединение "Геометрия" из федерального бюджета 56229,60 рублей - 70% уплаченной государственной пошлины, перечисленной в бюджет платежным поручением N 195 от 09.10.2018 г.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Ривьера" из федерального бюджета 39947,00 рублей - 70% уплаченной государственной пошлины, перечисленной в бюджет платежным поручением N 158 от 30.11.2018 г.
Разъяснить сторонам, что мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 4) в течение месяца со дня вынесения определения.
Судья М.П. Гаврилюк
[К1]
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка