Решение от 04 августа 2011 года №А82-3717/2011

 
    Арбитражный суд Ярославской области
 
150054, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28, тел. (4852) 67-31-30, факс 32-12-51 
http://yaroslavl.arbitr.ru,  e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru
 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
 
    г. Ярославль           
 
Дело №А82-3717/2011
 
 
04 августа 2011 года
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2011 года
 
    Полный текст решения изготовлен 04 августа 2011 года
 
 
    Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Савченко Е.А.
 
    при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Воронцовой Е.В.,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявлениеКомитета строительства и архитектуры Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (ИНН 7627028350, ОГРН 1057602573533)
 
    кОбществу с ограниченной ответственностью «Моспартеплогаз» (ИНН  5044048087, ОГРН 1055008708700)
 
    об обязании сдать исполнительную документацию и взыскании 485 721 руб.,  
 
 
    при участии
 
    от истца: Антонова С.А. – представитель по доверенности от 28.06.11г., Фирсова М.Г. – представитель по доверенности от 08.02.11г.
 
    от ответчика: не явился,
 
 
    установил:
 
    Комитет строительства и архитектуры Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области обратился в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Моспартеплогаз»:
 
    - об обязании сдать исполнительно-техническую документацию на выполнение работы по муниципальному контракту № 09/07 от 06.04.07г.,
 
    - о взыскании 141 565 руб. штрафа за просрочку исполнения муниципального контракта    № 09/07 от 06.04.07г.,
 
    - об обязании сдать исполнительно-техническую документацию на выполнение работы по муниципальному контракту № 30/07 от 26.07.07г.,
 
    - о взыскании 222 509 руб. штрафа за просрочку исполнения муниципального контракта  № 30/07 от 26.07.07г.,
 
    - об обязании сдать исполнительно-техническую документацию на выполнение работы по муниципальному контракту № 10/07 от 06.04.07г.,
 
    - о взыскании 121 650 руб. штрафа за просрочку исполнения муниципального контракта  № 10/07 от 06.04.07г.
 
    В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец уточнил исковые требования в части обязания предоставления исполнительно технической документации: по муниципальному контракту № 09/07 от 06.04.07г. по строительству объекта «Газопровод в д. Алешково Ярославского муниципального района Ярославской области» просит обязать ответчика предоставить:
 
    1. копию свидетельства СРО (с приложением по видам работ), лицензию,
 
    2.                      исполнительную схему сварных стыков в 4 экземплярах, которая должна иметь:
 
    - привязки места врезки газопровода, углов поворотов, мест перехода газопровода с одного диаметра на другой (при подземной прокладке),
 
    - сноски с указанием диаметров газопроводов, переходов диаметров, футляров (указать их длину, установку контрольной трубки),
 
    - условные обозначения поворотных и неповоротных стыков, с указанием нумерации и расстояний между ними, клейм сварщиков и обозначением просвеченных стыков,
 
    - указатели мест выхода и опуска газопровода в землю, с деталировкой этих узлов,
 
    - маркировку всех отключающих устройств, изолирующих соединений,
 
    - длянадземных газопроводов на опорах показать: номера опор, их высоту, диаметр, расстояние между опорами,
 
    - указание высотных отметок газопроводов, проложенных по фасадам зданий,
 
    - указание в примечании к схеме:
 
    а) общей       протяженности       газопровода      (на       каждом       листе  и общую на первом, в т.ч. подземного и надземного (с разбивкой по диаметрам),
 
    б) общего      количества     стыков,      в     т. ч.      поворотных  и неповоротных (на    каждом листе и всего на первом листе),
 
    в) общего количества опор, в т.ч. с разбивкой по высоте,
 
    3.  строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газопроводов-вводов,
 
    4.  исполнительную геодезическую съемку в масштабе 1:500, подписанную в поселении – 4 экземпляра (копию свидетельства СРО исполнителя),
 
    5.   исполнительный профиль – 4 экз.,
 
    6. журнал производства работ и общий журнал производства работ,
 
    7. копии сертификатов и паспортов на применяемые материалы и оборудование, заверенные печатью подрядной организации с расшифровкой подписи лица, заверившего копии,
 
    8. акты входного контроля на применяемые материалы (полиэтиленовые трубы, фитинги и пр.),
 
    9. копии удостоверений и протоколов аттестации сварщиков, специалистов сварочного производства, протоколы ежегодного сервисного обслуживания оборудования для сварки полиэтиленовых труб,
 
    10. протоколы механических испытаний сварных стыков на сварщиков, осуществляющих работы (для полиэтиленовых - по каждому диаметру на начало работ; для стальных стыков – за каждый месяц периода производства сварки),
 
    11. протоколультразвуковыхиспытанийсварныхстыков полиэтиленового газопровода,
 
    12. протоколпросвета сварныхстыковстальныхгазопроводов рентгеновскимметодом сприложениемрезультатовобработки20% снимков просвеченных стыков  по  каждому сварщику на аппаратно-программном комплексе «КОРС-2,0» (нумерация стыков в схеме на просвет, выдаваемая лабораторией,должна соответствовать нумерации стыков в схеме сварных стыков газопровода),
 
    13. распечатку сварного процесса на полиэтиленовые газопроводы (с ксерокопией, заверенной печатью, с расшифровкой подписи заверившего),
 
    14.  протоколы проверки изоляционного покрытия, выданные лабораторией ОАО «Ярославльоблгаз» или другой аттестованной лабораторией (до засыпки газопровода и после засыпки газопровода),
 
    15.         протокол визуального контроля для полиэтиленовых газопроводов на тубы и фитинги перед укладкой в траншею,
 
    16.         акты приемки скрытых работ:
 
    - акты на скрытые работы (земляные работы) (траншея, устройство основания, укладка трубы, присыпка, укладка кабеля спутника и сигнальной ленты для полиэтиленовых газопроводов, засыпка до проектных отметок, монтаж подземных кранов, монтаж СКиП; монтаж опор надземного газопровода, монтаж фундаментов ГРП, ГРПШ, монтаж молниеприемников; монтаж контура заземления; монтаж футляров и т.д.),
 
    17. акт испытания запорной арматуры перед монтажом,
 
    18. акт испытания газопровода на герметичность,
 
    19.  журнал авторского надзора,
 
    20. акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, газопроводов-вводов.
 
    По муниципальным контрактам № 10/07 от 06.04.07г., № 30/07 от 26.07.07г. по строительству объекта «Газоснабжение д. Мостец и д. Ермолово Ярославского муниципального района Ярославской области» истец просит обязать ответчика предоставить:
 
    1.      копию свидетельства СРО (с приложением по видам работ), лицензию,
 
    2.                      исполнительную схему сварных стыков в 4 экземплярах, которая должна иметь:
 
    - привязки места врезки газопровода, углов поворотов, мест перехода газопровода с одного диаметра на другой (при подземной прокладке),
 
    - сноски с указанием диаметров газопроводов, переходов диаметров, футляров (указать их длину, установку контрольной трубки),
 
    - условные обозначения поворотных и неповоротных стыков, с указанием нумерации и расстояний между ними, клейм сварщиков и обозначением просвеченных стыков,
 
    - указатели мест выхода и опуска газопровода в землю, с деталировкой этих узлов,
 
    - маркировку всех отключающих устройств, изолирующих соединений,
 
    - длянадземных газопроводов на опорах показать: номера опор, их высоту, диаметр, расстояние между опорами,
 
    - указание высотных отметок газопроводов, проложенных по фасадам зданий,
 
    - указание в примечании к схеме:
 
    а) общей       протяженности       газопровода      (на       каждом       листе  и общую на первом, в т.ч. подземного и надземного (с разбивкой по диаметрам),
 
    б) общего      количества     стыков,      в     т. ч.      поворотных  и неповоротных (на    каждом листе и всего на первом листе),
 
    в) общего количества опор, в т.ч. с разбивкой по высоте,
 
    3.  строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газопроводов-вводов,
 
    4.  исполнительную геодезическую съемку в масштабе 1:500, подписанную в поселении – 4 экземпляра (копию свидетельства СРО исполнителя),
 
    5.   исполнительный профиль – 4 экз.,
 
    6. журнал производства работ и общий журнал производства работ,
 
    7. копии сертификатов и паспортов на применяемые материалы и оборудование, заверенные печатью подрядной организации с расшифровкой подписи лица, заверившего копии,
 
    8. акты входного контроля на применяемые материалы (полиэтиленовые трубы, фитинги и пр.),
 
    9. копии удостоверений и протоколов аттестации сварщиков, специалистов сварочного производства, протоколы ежегодного сервисного обслуживания оборудования для сварки полиэтиленовых труб,
 
    10. протоколы механических испытаний сварных стыков на сварщиков, осуществляющих работы (для полиэтиленовых - по каждому диаметру на начало работ; для стальных стыков – за каждый месяц периода производства сварки),
 
    11. протоколультразвуковыхиспытанийсварныхстыков полиэтиленового газопровода,
 
    12. протоколпросвета сварныхстыковстальныхгазопроводов рентгеновскимметодом сприложениемрезультатовобработки20% снимков просвеченных стыков  по  каждому сварщику на аппаратно-программном комплексе «КОРС-2,0» (нумерация стыков в схеме на просвет, выдаваемая лабораторией,должна соответствовать нумерации стыков в схеме сварных стыков газопровода),
 
    13. распечатку сварного процесса на полиэтиленовые газопроводы (с ксерокопией, заверенной печатью, с расшифровкой подписи заверившего),
 
    14.      протоколы проверки изоляционного покрытия, выданные лабораторией ОАО «Ярославльоблгаз» или другой аттестованной лабораторией (до засыпки газопровода и после засыпки газопровода),
 
    15.                                       протокол визуального контроля для полиэтиленовых газопроводов на тубы и фитинги перед укладкой в траншею,
 
    16.                                        акты приемки скрытых работ:
 
    - акты на скрытые работы (земляные работы) (траншея, устройство основания, укладка трубы, присыпка, укладка кабеля спутника и сигнальной ленты для полиэтиленовых газопроводов, засыпка до проектных отметок, монтаж подземных кранов, монтаж СКиП; монтаж опор надземного газопровода, монтаж фундаментов ГРП, ГРПШ, монтаж молниеприемников; монтаж контура заземления; монтаж футляров и т.д.),
 
    17. акт испытания запорной арматуры перед монтажом,
 
    18. акт испытания газопровода на герметичность,
 
    19.  журнал авторского надзора,
 
    20. акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, газопроводов-вводов.
 
    Исходя из требований истца, все листы исполнительной документации должны быть пронумерованы, сшиты в папку, оформлен титульный лист и составлен реестр.
 
    В судебном заседании представитель истца уточнил п. 1 требований и просит обязать ответчика представить в составе исполнительно-технической документации  копии лицензий №№ Д 642985 от 03.10.05г. и Д 641368 от 27.09.05г., заверенные подписью руководителя и печатью ООО «Моспартеплогаз». В остальной части заявленные требования поддержал в полном объеме.
 
    Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени слушания дела, в суд своего представителя не направил, отзыв на иск не представил, в связи с чем несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий в соответствии с ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
 
    Дело рассматривается в отсутствие представителя ответчика на основании ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
 
    Судебное заседание проводилось с объявлением перерыва до 14 час. 10 мин. 25.07.11г. и, далее, до 09 час. 00 мин. 28.07.11г.
 
    По ходатайству истца в качестве свидетеля допрошена Соловьева А.Б. – представитель заказчика, фактически осуществлявшая приемку выполненных ООО «Моспартеплогаз» работ.
 
    Рассмотрев материалы дела и заслушав представителя истца, суд установил, что между сторонами заключены муниципальные контракты №№ 9/07 от 06.04.07г., 10/07 от 06.04.07г. и 30/07 26.07.07г., по условиям которых ответчик принял на себя обязательства выполнить работы по строительству объектов, соответственно, «Газопровод в д. Алешково Ярославского муниципального района Ярославской области»,  «Газопровод в д. Мостец Ярославского муниципального района Ярославской области и «Газоснабжение д. Мостец и д. Ермолово Ярославского муниципального района Ярославской области» согласно сметы (приложение № 2) и графика выполнения работ (приложение № 3).
 
    Согласно п. 3.2 данных контрактов подрядчик сдает выполненные работы комиссии с представителем заказчика-застройщика по акту с приложением исполнительной документации в соответствии с нормативами.
 
    Ссылаясь на невыполнение обязанности по передаче исполнительно-технической документации и невозможность сдать законченные строительством спорные объекты при отсутствии данных документов техническому надзору, истец обратился в суд с настоящим иском.
 
    Оценивая сложившуюся правовую ситуацию, суд исходит из следующего.
 
    08.07.03г. введен в действие СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (далее – Свод правил, СП 42-101-2003), одобренный Постановлением Госстроя РФ от 26.06.03г. № 112.
 
    Согласно п. 1.1 данного документа его положения распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01.
 
    Исходя из п. 12.2 Свода правил приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов систем газораспределения (газоснабжения) осуществляется приемочной комиссией, которая проверяет комплектность и правильность составления исполнительной документации, производит внешний осмотр объекта с целью определения соответствия выполненных строительно-монтажных работ проекту, СНиП 42-01, «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора России и другим нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.
 
    Объекты, не полностью законченные строительством, с несогласованными в установленном порядке отступлениями от проекта или состава пускового комплекса, без проведения комплексного опробования оборудования (если оно необходимо), а также без принятой в эксплуатацию ЭХЗ газопроводов (если она предусмотрена проектом), испытаний газопроводов на герметичность, проверки качества изоляционных покрытий, комплекта исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП 42-01 принимать в эксплуатацию не допускается (п. 12.4 СП 42-101-2003).
 
    Комплект исполнительной документации представляется приемочной комиссии генеральным подрядчиком. Из перечня исполнительной документации, предусмотренной СНиП 42-01, в комплект исполнительной документации на конкретный объект строительства должны быть включены документы, соответствующие видам строительно-монтажных работ, выполненных на этом объекте (п. 12.7 Свода правил).
 
    Пункт 12.8. СП 42-101-2003 имеет ссылку на приложения к Своду правил, в которых приведены, в т.ч. следующие рекомендуемые формы исполнительной документации:
 
    - строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода,
 
    - протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом,
 
    - протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода,-
 
    - протокол механических испытаний сварных соединений полиэтиленового газопровода,
 
    - протокол проверки сварных стыков газопровода ультразвуковым методом.
 
    В соответствии с п. 12.9, 12.10 Свода правил исполнительная документация, представляемая генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями СНиП 42-01, формы которой не приведены в настоящем СП 42-101-2003, может составляться в соответствии с требованиями других нормативных документов, а при их отсутствии – в произвольной форме. Журнал учета работ рекомендуется составлять в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01.
 
    Как было указано выше, пунктами 3.2 спорных муниципальных контрактов на ответчика возложена обязанность по передаче результата работ комиссии по акту с приложением исполнительной документации в соответствии с нормативами.
 
    В силу ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
 
    Доказательств передачи исполнительно-технической документации ответчик не представил. Неправомерность истребования ответчиком какого-либо из перечисленных в просительной части исковых требований документов не оспорил.
 
    При изложенных обстоятельствах суд признает исковые требования в части обязания ООО «Моспартеплогаз» передать исполнительную документацию по перечню, изложенному Комитетом строительства и архитектуры Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, обоснованными, соответствующими нормам действующего законодательства и подлежащими удовлетворению.
 
    Истцом применительно к п. 8.1 спорных контрактов предъявлен ко взысканию штраф за просрочку сдачи результата работ:
 
    - по контракту № 09/07 от 06.04.07г. за период с 31.10.07г. по 01.04.11г. в сумме 141 565 руб.,
 
    - по контракту № 30/07 от 26.07.07г. за период с 31.08.08г. по 01.04.11г. в сумме 222 509 руб.,
 
    -  по контракту № 10/07 от 06.04.07г. за период с 31.12.08г. по 01.04.11г. в сумме 121 650 руб.,
 
    рассчитанный исходя из 0,01% от суммы контракта за каждый день просрочки.
 
    Рассматривая правомерность заявленных требований, суд исходит из следующего.
 
    По условиям названных муниципальных контрактов срок выполнения работ установлен сторонами (с учетом подписанных контрагентами дополнительных соглашений) до 31.10.07г., 31.08.08г. и 30.12.08г., соответственно.
 
    Исходя из п. 6.5 контрактов работа считается выполненной подрядчиком и принятой заказчиком-застройщиком к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.
 
    Ответственность за просрочку сдачи исполнительной документации контрактом не предусмотрена.
 
    В материалах дела имеются акты формы КС-2:
 
    - к контракту № 09/07 от 06.04.07г. – от 09.08.07г. и 31.08.07г.,
 
    - к контракту № 30/07 от 26.07.07г. – от 05.09.07г., 31.10.08г. и 24.08.10г.,
 
    - к контракту № 10/07 от 06.04.07г. – от 31.08.07г.
 
    Таким образом, сопоставив сроки выполнения работ, предусмотренные контрактами, и даты фактической сдачи результата работ, суд пришел к выводу о недоказанности истцом допущенной подрядчиком просрочки в выполнении работ по контрактам №№ 09/07 и 10/07.
 
    По контракту № 30/07 суд признает обоснованным начисление неустойки за период с 31.08.08г. по 23.08.10г.
 
    По расчету суда сумма неустойки составляет 14 818 руб. (сумма контракта (2 390 000 руб.) умножить на количество дней просрочки (724 дня) и умножить на 0,01%), которая и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
 
    В остальной части иск удовлетворению не подлежит.
 
    В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по госпошлине возлагаются на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.
 
    Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
Р Е Ш И Л:
 
    Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Моспартеплогаз»  (ИНН 5044048087, ОГРН 1055008708700) предоставить Комитету строительства и архитектуры Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (ИНН 7627028350, ОГРН 1057602573533) исполнительно-техническую документацию по муниципальному контракту № 09/07 от 06.04.07г. по строительству объекта «Газопровод в д. Алешково Ярославского муниципального района Ярославской области», а именно:
 
    1.копии лицензий №№ Д 642985 от 03.10.05г. и Д 641368 от 27.09.05г., заверенные подписью руководителя и печатью ООО «Моспартеплогаз»,
 
    2. исполнительную схему сварных стыков в 4 экземплярах, которая должна иметь:
 
    - привязки места врезки газопровода, углов поворотов, мест перехода газопровода с одного диаметра на другой (при подземной прокладке),
 
    - сноски с указанием диаметров газопроводов, переходов диаметров, футляров (указать их длину, установку контрольной трубки),
 
    - условные обозначения поворотных и неповоротных стыков, с указанием нумерации и расстояний между ними, клейм сварщиков и обозначением просвеченных стыков,
 
    - указатели мест выхода и опуска газопровода в землю, с деталировкой этих узлов,
 
    - маркировку всех отключающих устройств, изолирующих соединений,
 
    - длянадземных газопроводов на опорах показать: номера опор, их высоту, диаметр, расстояние между опорами,
 
    - указание высотных отметок газопроводов, проложенных по фасадам зданий,
 
    - указание в примечании к схеме:
 
    а) общей       протяженности       газопровода      (на       каждом       листе  и общую на первом, в т.ч. подземного и надземного (с разбивкой по диаметрам),
 
    б) общего      количества     стыков,      в     т. ч.      поворотных  и неповоротных (на    каждом листе и всего на первом листе),
 
    в) общего количества опор, в т.ч. с разбивкой по высоте,
 
    3.  строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газопроводов-вводов,
 
    4.  исполнительную геодезическую съемку в масштабе 1:500, подписанную в поселении – 4 экземпляра (копию свидетельства СРО исполнителя),
 
    5.   исполнительный профиль – 4 экз.,
 
    17. журнал производства работ и общий журнал производства работ,
 
    18. копии сертификатов и паспортов на применяемые материалы и оборудование, заверенные печатью подрядной организации с расшифровкой подписи лица, заверившего копии,
 
    19. акты входного контроля на применяемые материалы (полиэтиленовые трубы, фитинги и пр.),
 
    20. копии удостоверений и протоколов аттестации сварщиков, специалистов сварочного производства, протоколы ежегодного сервисного обслуживания оборудования для сварки полиэтиленовых труб,
 
    10. протоколы механических испытаний сварных стыков на сварщиков, осуществляющих работы (для полиэтиленовых - по каждому диаметру на начало работ; для стальных стыков – за каждый месяц периода производства сварки),
 
    11. протоколультразвуковыхиспытанийсварныхстыков полиэтиленового газопровода,
 
    12. протоколпросвета сварныхстыковстальныхгазопроводов рентгеновскимметодом сприложениемрезультатовобработки20% снимков просвеченных стыков  по  каждому сварщику на аппаратно-программном комплексе «КОРС-2,0» (нумерация стыков в схеме на просвет, выдаваемая лабораторией,должна соответствовать нумерации стыков в схеме сварных стыков газопровода),
 
    13. распечатка сварного процесса на полиэтиленовые газопроводы (с ксерокопией, заверенной печатью, с расшифровкой подписи заверившего),
 
    21.протоколы проверки изоляционного покрытия, выданные лабораторией ОАО «Ярославльоблгаз» или другой аттестованной лабораторией (до засыпки газопровода и после засыпки газопровода),
 
    22.протокол визуального контроля для полиэтиленовых газопроводов на тубы и фитинги перед укладкой в траншею,
 
    23.акты приемки скрытых работ:
 
    - акты на скрытые работы (земляные работы) (траншея, устройство основания, укладка трубы, присыпка, укладка кабеля спутника и сигнальной ленты для полиэтиленовых газопроводов, засыпка до проектных отметок, монтаж подземных кранов, монтаж СКиП; монтаж опор надземного газопровода, монтаж фундаментов ГРП, ГРПШ, монтаж молниеприемников; монтаж контура заземления; монтаж футляров и т.д.),
 
    17. акт испытания запорной арматуры перед монтажом,
 
    18. акт испытания газопровода на герметичность,
 
    19.  журнал авторского надзора,
 
    20. акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, газопроводов-вводов.
 
    Все листы исполнительной документации должны быть пронумерованы, сшиты в папку, оформлен титульный лист и составлен реестр.
 
    Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Моспартеплогаз»  (ИНН 5044048087, ОГРН 1055008708700) предоставить Комитету строительства и архитектуры Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (ИНН 7627028350, ОГРН 1057602573533) исполнительно-техническую документацию по муниципальным контрактам №№ 10/07 от 06.04.07г. и 30/07 от 26.07.07г. по строительству объекта «Газопровод в д. Мостец и д. Ермолово Ярославского муниципального района Ярославской области», а именно:
 
    1. копии лицензий №№ Д 642985 от 03.10.05г. и Д 641368 от 27.09.05г., заверенные подписью руководителя и печатью ООО «Моспартеплогаз»,
 
    2. исполнительную схему сварных стыков в 4 экземплярах, которая должна иметь:
 
    - привязки места врезки газопровода, углов поворотов, мест перехода газопровода с одного диаметра на другой (при подземной прокладке),
 
    - сноски с указанием диаметров газопроводов, переходов диаметров, футляров (указать их длину, установку контрольной трубки),
 
    - условные обозначения поворотных и неповоротных стыков, с указанием нумерации и расстояний между ними, клейм сварщиков и обозначением просвеченных стыков,
 
    - указатели мест выхода и опуска газопровода в землю, с деталировкой этих узлов,
 
    - маркировку всех отключающих устройств, изолирующих соединений,
 
    - длянадземных газопроводов на опорах показать: номера опор, их высоту, диаметр, расстояние между опорами,
 
    - указание высотных отметок газопроводов, проложенных по фасадам зданий,
 
    - указание в примечании к схеме:
 
    а) общей       протяженности       газопровода      (на       каждом       листе  и общую на первом, в т.ч. подземного и надземного (с разбивкой по диаметрам),
 
    б) общего      количества     стыков,      в     т. ч.      поворотных  и неповоротных (на    каждом листе и всего на первом листе),
 
    в) общего количества опор, в т.ч. с разбивкой по высоте,
 
    3.  строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газопроводов-вводов,
 
    4.  исполнительную геодезическую съемку в масштабе 1:500, подписанную в поселении – 4 экземпляра (копию свидетельства СРО исполнителя),
 
    5.   исполнительный профиль – 4 экз.,
 
    6. журнал производства работ и общий журнал производства работ,
 
    7. копии сертификатов и паспортов на применяемые материалы и оборудование, заверенные печатью подрядной организации с расшифровкой подписи лица, заверившего копии,
 
    8. акты входного контроля на применяемые материалы (полиэтиленовые трубы, фитинги и пр.),
 
    9. копии удостоверений и протоколов аттестации сварщиков, специалистов сварочного производства, протоколы ежегодного сервисного обслуживания оборудования для сварки полиэтиленовых труб,
 
    10. протоколы механических испытаний сварных стыков на сварщиков, осуществляющих работы (для полиэтиленовых - по каждому диаметру на начало работ; для стальных стыков – за каждый месяц периода производства сварки),
 
    11. протоколультразвуковыхиспытанийсварныхстыков полиэтиленового газопровода,
 
    12. протоколпросвета сварныхстыковстальныхгазопроводов рентгеновскимметодом сприложениемрезультатовобработки20% снимков просвеченных стыков  по  каждому сварщику на аппаратно-программном комплексе «КОРС-2,0» (нумерация стыков в схеме на просвет, выдаваемая лабораторией,должна соответствовать нумерации стыков в схеме сварных стыков газопровода),
 
    13. распечатка сварного процесса на полиэтиленовые газопроводы (с ксерокопией, заверенной печатью, с расшифровкой подписи заверившего),
 
    14. протоколы проверки изоляционного покрытия, выданные лабораторией ОАО «Ярославльоблгаз» или другой аттестованной лабораторией (до засыпки газопровода и после засыпки газопровода),
 
    15. протокол визуального контроля для полиэтиленовых газопроводов на тубы и фитинги перед укладкой в траншею,
 
    16. акты приемки скрытых работ:
 
    - акты на скрытые работы (земляные работы) (траншея, устройство основания, укладка трубы, присыпка, укладка кабеля спутника и сигнальной ленты для полиэтиленовых газопроводов, засыпка до проектных отметок, монтаж подземных кранов, монтаж СКиП; монтаж опор надземного газопровода, монтаж фундаментов ГРП, ГРПШ, монтаж молниеприемников; монтаж контура заземления; монтаж футляров и т.д.),
 
    17. акт испытания запорной арматуры перед монтажом,
 
    18. акт испытания газопровода на герметичность,
 
    19.  журнал авторского надзора,
 
    20. акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, газопроводов-вводов.
 
    Все листы исполнительной документации должны быть пронумерованы, сшиты в папку, оформлен титульный лист и составлен реестр.
 
    Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Моспартеплогаз»  (ИНН 5044048087, ОГРН 1055008708700) в пользу Комитета строительства и архитектуры Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (ИНН 7627028350, ОГРН 1057602573533) 14 818 руб. штрафа.
 
    В остальной части в иске отказать.
 
    Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.
 
    Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Моспартеплогаз»  (ИНН 5044048087, ОГРН 1055008708700) в доход федерального бюджета 14 000 руб. государственной пошлины.
 
    Исполнительный лист выдать по истечении 10 дней после вступления решения суда в законную силу при отсутствии доказательств уплаты госпошлины в добровольном порядке.
 
    Решение суда может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия во Второй арбитражный апелляционный суд (610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3).
 
     
 
 
    Судья
 
Е.А. Савченко