Решение от 23 октября 2014 года №А82-11476/2014

 
    Арбитражный суд Ярославской области
 
150054, г. Ярославль, проспект Ленина, дом 28      http://yaroslavl.arbitr.ru
 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
 
    г. Ярославль           
 
Дело №А82-11476/2014
 
 
23 октября 2014 года
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2014 года
 
 
    Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Систеровой Н.А.
 
    при ведении протокола судебного заседания секретарем Мельниковой Е.В.,
 
    рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ИНН   6901067107, ОГРН   1046900099498)
 
    к обществу с ограниченной ответственностью "СЕРВИСНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" (ИНН  7604105560, ОГРН  1077604014553)
 
    о   взыскании   62105.44  руб.,
 
 
    при участии
 
    от истца – Холопко И.А., представитель по доверенности,
 
    от ответчика – не явился,
 
 
    установил:
 
    Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" обратилось в арбитражный суд с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "СЕРВИСНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" о   взыскании   62105.44  руб. неустойки за просрочку выполнения работ за период с 08.01.2013 по 29.03.2013.
 
    Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме.
 
    Представитель ответчика в судебное заседание не явился, в материалах дела имеется заявление об оставлении заявления истца без рассмотрения.
 
    Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя ответчика.
 
    Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующее.
 
    11.12.2012 между ОАО МРСК Центра- «Ярэнерго» заключен договор подряда № 02/!2-СЭЦ на выполнение строительно-монтажных работ, согласно которому подрядчик обязуется по заданию  заказчика и в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией осуществить работы по реконструкции объектов. Перечень объектов указан в п.2.1 договора.
 
    В соответствии с п.3.1 договора срок выполнения работ по договору составляет  4 недели с момента подписания договора.
 
    Всего с НДС 18% стоимость работ по договору составляет 776317.96 руб.
 
    В силу п. 18.2 договора подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику неустойку в размере 0,1%  от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
 
    Невыполнение ответчиком работ по договору в полном объеме в установленный срок, явился основанием для обращения истца  с иском в суд за защитой нарушенного права.
 
    Оценив сложившуюся правовую ситуацию, суд исходит из следующего.
 
    В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.
 
    В  силу ч.1 ст. 702 ГК РФ  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
 
    Суд считает, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику, которая оформляется актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанными сторонами.
 
    В соответствии со  ст.65 АПК РФ стороны должны доказать суду обстоятельства, на которые ссылаются в обоснование своих требований либо возражений.
 
    Факт  неисполнения ответчиком обязательств по договору подтверждается материалами дела,   не отрицается ответчиком.
 
    Доводы ответчика об оставлении заявления без рассмотрения на основании п.1 ст.1 ст.148 АПК РФ отклоняются судом как необоснованные.
 
    При указанных обстоятельствах, суд считает, что  требования  по взысканию неустойки подлежат удовлетворению  в  сумме  62105.44 руб.
 
    Расходы по оплате госпошлины распределяются между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых  требований в порядке ст.110 АПК РФ.
 
    Руководствуясь статьями 8, 12, 309, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 65, 110,  167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
Р Е Ш И Л:
 
    Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "СЕРВИСНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  (ИНН  7604105560, ОГРН  1077604014553) в пользу  открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ИНН   6901067107, ОГРН  1046900099498) 62105.44 руб. неустойки за просрочку выполнения работ за период с 08.01.2013 по 29.03.2013, 2484.22 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины.
 
    Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
 
    Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд (610007 г. Киров, ул. Хлыновская, 3) в месячный срок со дня принятия.
 
     
 
 
    Судья
 
Систерова Н.А.