Решение от 20 сентября 2010 года №А79-6600/2010

 
 
 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 
 
 
 
 
 
Именем Российской Федерации
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
 
 
 
    г. Чебоксары
 
    Дело № А79-6600/2010
 
    15 сентября 2010 года
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена 08 сентября 2010 года.
 
 
    Арбитражный суд в составе судьи Яхатиной С.Ю.,
 
    при ведении протокола судебного заседания судьей Яхатиной С.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
 
    Управления Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары,
 
    к обществу с ограниченной ответственностью "Отделросстрой", г. Чебоксары,
 
    о взыскании 3196.46 руб.,
 
    при участии:
 
    от истца – Макаричевой Р.Н. по дов. от 18.07.2010 № 18,
 
    установил:
 
    Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары, обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Отделросстрой", г. Чебоксары, о взыскании 3196 руб. 46 коп. неустойки.
 
    Исковые требования мотивированы несвоевременным исполнением ответчиком обязательств по выполнению работ на основании государственного контракта от 06.03.2009 № 25.
 
    В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об уменьшении размера неустойки до 3002 руб. 74 коп. за период с 15.05.2009 по 29.09.2009.
 
    Суд принял уменьшение размера исковых требований в порядке и по правилам статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    Ответчик, извещенный о времени и месте судебного разбирательства в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не обеспечил явку своего представителя в судебное заседание, отзыв на иск не представил.
 
    Суд в соответствии с ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствие представителя ответчика.
 
    Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.
 
    06.03.2009 между Управлением Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Отделросстрой" (подрядчик) заключен государственный контракт, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта помещений Управления Судебного департамента, расположенных по адресу: г. Чебоксары, ул. Байдукова, д. 23 (пункт 1.1 контракта).
 
    Стоимость работ составляет 169840 руб. (пункт 2.1 контракта).
 
    Согласно пункту 5.1 контракта работы должны быть начаты в течение 3-х календарных дней с момента заключения контракта и должны быть завершены до 15 мая 2009 года.
 
    Во исполнение условий договора ответчик выполнил работы на сумму 169840 руб., что подтверждается представленными в материалы дела двусторонними актами о приемке выполненных работ №1 от 01.04.2009, №2 от 01.04.2009, №1 от 10.04.2009,  №3 от 30.09.2009 и справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 01.04.2009, №2 от 10.04.2009, №4 от 10.04.2009, № от 30.09.2009. 
 
    Истец выполненные работы оплатил в полном объеме (л.д. 47- 55).
 
    Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по своевременному выполнению работ послужила основанием для обращения истца с иском в суд.
 
    В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
 
    Согласно пункту 9.2 контракта, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый  день просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного государственным контрактом,   начиная   со   дня,   следующего   после   дня   истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной тридцатой действующей на день уплаты неустойки ставки финансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
 
    Истцом заявлено требование о взыскании 3002 руб. 74 коп. неустойки за период с 15.05.2009 по 29.09.2009.
 
    Расчет неустойки судом проверен и признан обоснованным в заявленной сумме.
 
    Доказательств изменения сроков выполнения работ, того, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны, как того требует статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик на день принятия решения суду не представил.
 
    При изложенных обстоятельствах суд признает требование истца о взыскании 3002 руб. 74 коп. неустойки обоснованным, подлежащим удовлетворению.
 
    Расходы по государственнойпошлине по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд относит на ответчика.
 
    Руководствуясь статьями 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
 
Р Е Ш И Л:
 
 
    иск удовлетворить полностью.
 
    Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Отделросстрой", г. Чебоксары, в пользу Управления Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары, 5002,74 руб., в том числе 3002,74 руб. неустойки за период с  15.05.2009 по 29.09.2009, 2000,0 руб. государственной пошлины.
 
    Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики в течение месяца с момента его принятия.
 
    В таком же порядке решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу.
 
 
    Судья                                                                                                         С.Ю. Яхатина