Решение от 28 мая 2010 года №А79-14775/2009

 
 
 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 
 
 
 
 
 
Именем Российской Федерации
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
 
 
 
    г. Чебоксары
 
    Дело № А79-14775/2009
 
    28 мая 2010 года
 
 
    Резолютивная часть решения оглашена 21.05.2010.
 
    Полный текст решения изготовлен 28.05.2010.
 
 
    Арбитражный суд в составе: судьи Новожениной О.А.
 
    при ведении протокола судебного заседания судьей,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
 
    общества с ограниченной ответственностью "Промстройснаб", г. Новочебоксарск,
 
    к обществу с ограниченной ответственностью "Спецстройкоммуникации", г.Чебоксары,
 
    третье лицо – общество с ограниченной ответственностью "Волгастроймонтаж", г.Чебоксары,
 
    о взыскании 470004.97 руб. 97 коп.,
 
    при участии:
 
    от истца – Олениной М.В. по доверенности №004 от 19.01.2010,
 
    установил:
 
 
    общество с ограниченной ответственностью "Промстройснаб" (далее – ООО "Промстройснаб", истец) обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Спецстройкоммуникации" (далее – ООО "Спецстройкоммуникации", ответчик) 470004 руб. 97 коп. долга.
 
    Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате долга по договору субподряда №144/1-с/с от 17.09.2007 в сумме 390370 руб. 15 коп. и по договору субподряда №1/91/1-с от 28.08.2007 в сумме 6034 руб. 86 коп., уступленных истцу по договору уступки права требования от 21.04.2009 обществом с ограниченной ответственностью "Волгастроймонтаж", а также по оплате товара в сумме 73599 руб. 96 коп., переданного ответчику по товарным накладным №440 от 30.06.2009 и №527 от 15.07.2009.
 
    В отзыве на исковое заявление ответчик требования истца признал частично. Указал, что у ООО "Спецстройкоммуникации" не имеется обязательств по оплате ООО "Волгастроймонтаж" стоимости работ на сумму 390370 руб. 15 коп. по договору субподряда №144/1-с/с от 17.09.2007 и на сумму 6034 руб. 86 коп. по договору субподряда №1/19/1-с от 28.08.2007. Соответственно, требование, основанное на договоре уступки права требования от 21.04.2009, является недействительным.
 
    Определением суда от 02.03.2010 к участию в деле №А79-14775/2009 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Волгастроймонтаж" (далее – ООО "Волгастроймонтаж", третье лицо).
 
    Третье лицо в отзыве пояснило, что договор уступки права требования от 21.04.2009 является ничтожной сделкой в связи с отсутствием правового основания (соответствия требованиям закона), надлежащего согласования условий передачи права требования, а также отсутствием урегулирования финансовых взаимоотношений. В настоящее время ООО "Спецстройкоммуникации" является дебитором ООО "Волгастроймонтаж", каких-либо операций, связанных с уступкой права требования истцу соответствующей задолженности, официально не имеется.
 
    В заседании суда представитель истца поддержал изложенные в исковом заявлении требования в полном объеме.
 
    Представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве.
 
    Третье лицо, будучи извещенным о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в заседание суда не обеспечило.
 
    В заседании суда объявлялся перерыв до 11 час. 00 мин. 21.05.2010.
 
    После перерыва явку своего представителя обеспечил лишь истец.
 
    На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.
 
    Изучив материалы дела, суд установил следующее.
 
    Из материалов дела видно, что 17.09.2007 ООО "Спецстройкоммуникации" (подрядчик), ООО "Волгастроймонтаж" (субподрядчик) и Администрацией Аликовского района Чувашской Республики (заказчик) заключен договор субподряда №144/1-С/С на выполнение дорожных работ по строительству автодороги "Чебоксары-Сурское-Кивкасы (подъезд к д.Кивкасы)" по лоту №20 в Аликовском районе Чувашской Республики по Республиканской целевой программе "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года" в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики №68 от 21.08.2006 "О мерах по ускоренному завершению строительства сети автомобильных дорог Чувашской Республики".
 
    По условиям указанного договора ООО "Волгастроймонтаж" обязалось выполнить за свой счет надлежащим образом все работы по строительству объекта в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке, и передать собственнику дороги завершенные работы по объекту, готовому для ввода их в эксплуатацию (пункт 1.2).
 
    Стоимость работ (цена) по договору, рассчитанная на весь объем работ по строительству автодороги "Чебоксары-Сурское-Кивкасы (подъезд к д.Кивкасы)" составляет с НДС 3434436 руб. (пункт 2.1 договора).
 
    В пункте 7.1 договора сторонами согласованы сроки выполнения работ: начало – сентябрь 2007 года, окончание – октябрь 2007 года в соответствии с календарным планом выполнения работ согласно приложению №2 к договору.
 
    24.07.2008 сторонами договор субподряда №144/1-С/С от 17.09.2007 оформлено дополнительное соглашение №1, согласно которому в связи с изменением объема работ стороны пришли к соглашению о пролонгации договора, пункты 2.1 и 7.1 изложили в новой редакции: стоимость работ по договору составляет 2519970 руб. Переходящий остаток стоимости работ, подлежащих выполнению в 2008 году, составляет 402970 руб. Окончание выполнения работ – сентябрь 2008 года.
 
    Факт выполнения предусмотренных договором субподряда №144/1-С/С от 17.09.2007 работ подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ от 24.12.2007, их стоимость согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2007 года составила 2117000 руб.
 
    28.08.2007 ООО "Спецстройкоммуникации", ООО "Волгастроймонтаж", ГУП ЧР "Чувашавтодор" (генеральный подрядчик), Администрацией Аликвоского района Чувашской Республики (муниципальный заказчик) заключен договор субподряда №1/19/1-С на выполнение объемов работ по строительству автомобильной дороги "Аликово-Ишаки-Кагаси (подъезд к д.Кагаси)" в Аликовском районе Чувашской Республики Лот №2, по условиям которого ООО "Волгастроймонтаж" обязалось выполнить надлежащим образом все работы по строительству автомобильной дороги согласно приложению №1 к договору и передать результаты работы по объектам в установленном порядке для их ввода в эксплуатацию в 2007 году собственнику объектов, ООО "Спецстройкоммуникации" обязалось оплатить выполненные и принятые в установленном порядке работы, отвечающие проекту и требованиям качества (пункты 1.1, 1.4 договора).
 
    Стоимость работ по договору, подлежащих выполнению и оплате в 2007 году, составляет 4705601 руб. с НДС, в т.ч. 2007 год – 1674597 руб. авансирование, 2008 год – 3031004 руб. (пункт 2.1 в редакции дополнительного соглашения №1).
 
    В соответствии с пунктом 6.1 договора в редакции дополнительного соглашения №1 и календарным планом начало выполнения работ – сентябрь 2007 года, окончание – июль 2008 года.
 
    Выполнение ООО "Волгастроймонтаж" предусмотренных договором субподряда №1/19/1-С от 28.08.2007 работ на сумму 4705601 руб. надлежащим образом и их принятие ООО "Спецстройкоммуникации", ГУП ЧР "Чувашавтодор" и Администрацией Аликовского района без каких-либо замечаний и возражений подтверждается материалами дела, в частности, актами приемки выполненных работ формы №КС-2 от 30.04.2008 и от 08.09.2008, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3.
 
    Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры являются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей.
 
    Пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает приобретение и осуществление юридическими лицами своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, гарантирует свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора.
 
    Субподрядный договор является разновидностью договора подряда и к нему применяются нормы о подряде (глава 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 
    В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
 
    Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
 
    Факт выполнения ООО "Волгастроймонтаж" работ по договорам субподряда №1/19/1-С от 28.08.2007 и №144/1-С/С от 17.09.2007 ответчиком не оспорен.
 
    Таким образом, в силу статей 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации после сдачи результатов работ у ответчика возникло обязательство по их оплате, которое надлежащим образом не исполнено.
 
    Как следует из материалов дела, по договору уступки права требования от 21.04.2009, заключенному ООО "Волгастроймонтаж" (цедент), ООО "Промстройснаб" (цессионарий) и ООО "Спецстройкоммуникации" (должник), цедент в счет частичного погашения своей задолженности перед цессионарием по договорам поставки №13-П от 01.03.2007 и №06-П от 10.01.2008 уступил цессионарию в полном объеме право требования исполнения обязательств по оплате по договору субподряда №1/19/1-С от 28.08.2007 на сумму 6034 руб. 86 коп. и №144/1-С/С от 17.09.2007 на сумму 390370 руб. 15 коп., заключенным между цедентом и должником (л.д.8).
 
    Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 (апрель 2009 года) ООО "Волгастроймонтаж" сальдо на начало периода по договору №1/19/1-С от 28.08.2007 составляет 29563 руб., на конец периода – 23528 руб. 14 коп.; по договору №144/1-С/С от 17.09.2007, соответственно, - 402970 руб. и 12599 руб. 85 коп. Т.о. ООО "Волгастроймонтаж" реализовало свои права, совершив определенные действия, а именно, отразило в бухгалтерском учете операции по уменьшению задолженности ООО "Спецстройкоммуникации" по указанным договорам подряда на суммы, уступленные по договору от 21.04.2009.
 
    Довод ООО "Спецстройкоммуникации" о погашении имеющейся задолженности непосредственно ООО "Волгастроймонтаж" суд считает несостоятельным. Договор уступки права требования от 21.04.2009 подписан должником – ООО "Спецстройкоммуникации". Соответственно, должник с момента подписания договора был уведомлен о состоявшейся уступке права требования, что возлагает на него обязанность по оплате надлежащему лицу – новому кредитору ООО "Промстройснаб". В случае, если оплата была произведена ООО "Волгастроймонтаж" после подписания договора уступки права требования, на стороне ООО "Волгастроймонтаж" имеет место неосновательное обогащение.
 
    Между тем, доказательств произведенной оплаты непосредственно ООО "Волгастроймонтаж" ответчик в ходе судебного разбирательства по делу, несмотря на неоднократные предложения суда, не представил.
 
    Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
 
    Также из материалов дела усматривается, что по товарным накладным №440 от 30.06.2009, №527 от 15.07.2009 ответчику был передан товар (асфальт) на общую сумму 73599 руб. 96 коп. (л.д.9-14).
 
    Оценив правоотношения сторон по оформлению накладных, фактической передаче и приему товара, суд пришел к выводу, что между сторонами были установлены отношения, регулируемые гражданским законодательством по разовым сделкам купли-продажи товаров без оформления договора.
 
    При указанных обстоятельствах правоотношения сторон должны строиться в соответствии с главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации и другими положениями Кодекса.
 
    На основании статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара.
 
    Судом установлено, что обязательство по оплате товара надлежащим образом истцом не исполнено, долг на момент обращения истца в суд составил 73599 руб. 96 коп.
 
    Факт передачи товара и размер долга истцом не оспорены. Доказательств оплаты не представлено.
 
    На основании изложенного, суд считает исковые требования ООО "Промстройснаб" подлежащими удовлетворению в полном объеме.
 
    Расходы по оплате государственной пошлины суд в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации относит на ответчика.
 
    Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
 
Р Е Ш И Л:
 
 
    взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Спецстройкоммуникации", г. Чебоксары, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Промстройснаб", г. Новочебоксарск, 470004 руб. 97 коп. долга, 10900 руб. 10 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.
 
    Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики в течение одного месяца с момента его принятия.
 
    В таком же порядке решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу.
 
 
 
    Судья                                                                                                      О.А. Новоженина