Дата принятия: 18 января 2011г.
Номер документа: А73-12805/2010
Арбитражный суд Хабаровского края
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
г. Хабаровск дело № А73-12805/2010
«18» января 2011 года
Резолютивная часть решения объявлена «11» января 2011 года. Полный текст решения изготовлен «18» января 2011 года.
Арбитражный суд Хабаровского края в составе:
судьи Д.Л. Малашкина
при ведении протокола секретарем судебного заседания Милосердовой А.Ю.
рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительные гарантии»
к Домоуправлению № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района, Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации
о взыскании 653 606 руб.
при участии:
от истца – Алешина Г.П., директор, на основании решения №3 участника ООО «РСГ» от 15.12.2009г.;
от ответчика – не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом;
от Минобороны РФ – не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом.
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительные гарантии» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Домоуправлению № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района о взыскании 653 606 руб., составляющих долг за выполненные подрядные работы.
Определением от 09.12.2010г. по ходатайству истца к участию в деле в качестве соответчика привлечена Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации.
Истец согласно искового заявления и пояснений представителя в судебном заседании в качестве обстоятельств, на которых основаны исковые требования указал на наличие заключенных между сторонами договоров подряда, факт выполнения истцом подрядных работ по договорам, ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате выполненных работ, возникновение долга в сумме 653 606 руб.
Ответчики, надлежащим образом уведомленный о дате и времени судебного заседания явку своих представителей не обеспечили, возражения и отзыв на исковое заявление не представили.
В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается без участия представителей ответчиков.
Заслушав доводы представителя истца, исследовав материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
1) 30.08.2010 года между ООО «Ремонтно-строительные гарантии» (Подрядчик) и Домоуправлением № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района (Заказчик) был заключен договор подряда № 45, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по устройству декоративного ограждения газонов к жилому дому ул. Служебная, 5.
Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п. 3.1 договора – с 30.08.2010 по 06.09.2010 года.
Согласно п. 3.3 договора стоимость работ по договору составляет 97 820 руб.
Согласно п. 4.1. договора оплата производится безналичным путем в течение одного месяца после приемки выполненных работ и в соответствии с предъявленной Формой КС-2, КС-3 после проверки и подписания ответственными лицами документов.
Предусмотренные договором работы выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ формы КС-2 на указанные работы и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 06.09.2010 № 45, на сумму 97 820 руб.
Истцом выставлен к оплате ответчику счет-фактура от 06.09.2010 № 60 на сумму 97 820 руб.
2) 30.08.2010 года между ООО «Ремонтно-строительные гарантии» (Подрядчик) и Домоуправлением № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района (Заказчик) был заключен договор подряда № 46, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по ремонту комнаты № 82 в общежитии по ул. Волочаевская, 188.
Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п. 3.1 договора – с 30.08.2010 по 17.09.2010 года.
Согласно п. 3.3 договора стоимость работ по договору составляет 80 391 руб.
Согласно п. 4.1. договора оплата производится безналичным путем в течение одного месяца после приемки выполненных работ и в соответствии с предъявленной Формой КС-2, КС-3 после проверки и подписания ответственными лицами документов.
Предусмотренные договором работы выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ формы КС-2 на указанные работы и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 17.09.2010 № 46, на сумму 80 391 руб.
Истцом выставлен к оплате ответчику счет-фактура от 17.09.2010 № 65 на сумму 80 391 руб.
3) 02.09.2010 года между ООО «Ремонтно-строительные гарантии» (Подрядчик) и Домоуправлением № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района (Заказчик) был заключен договор подряда № 47, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по установке декоративного ограждения по пер. Засыпному 10.
Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п. 3.1 договора – с 02.09.2010 по 08.09.2010 года.
Согласно п. 3.3 договора стоимость работ по договору составляет 25 705 руб.
Согласно п. 4.1. договора оплата производится безналичным путем в течение одного месяца после приемки выполненных работ и в соответствии с предъявленной Формой КС-2, КС-3 после проверки и подписания ответственными лицами документов.
Предусмотренные договором работы выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ формы КС-2 на указанные работы и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 08.09.2010 № 47, на сумму 25 705 руб.
Истцом выставлен к оплате ответчику счет-фактура от 08.09.2010 № 61 на сумму 25 705 руб.
4) 02.09.2010 года между ООО «Ремонтно-строительные гарантии» (Подрядчик) и Домоуправлением № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района (Заказчик) был заключен договор подряда № 48, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по текущему ремонту в душевой комнате общежития по ул. Комсомольская 105а.
Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п. 3.1 договора – с 02.09.2010 по 10.09.2010 года.
Согласно п. 3.3 договора стоимость работ по договору составляет 17 026 руб.
Согласно п. 4.1. договора оплата производится безналичным путем в течение одного месяца после приемки выполненных работ и в соответствии с предъявленной Формой КС-2, КС-3 после проверки и подписания ответственными лицами документов.
Предусмотренные договором работы выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ формы КС-2 на указанные работы и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 10.09.2010 № 48, на сумму 17 026 руб.
Истцом выставлен к оплате ответчику счет-фактура от 10.09.2010 № 70 на сумму 17 026 руб.
5) 03.09.2010 года между ООО «Ремонтно-строительные гарантии» (Подрядчик) и Домоуправлением № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района (Заказчик) был заключен договор подряда № 49, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по ремонту электроосвещения коридора на 10 этаже в общежитии по ул. Волочаевской, 188.
Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п. 3.1 договора – с 03.09.2010 по 08.09.2010 года.
Согласно п. 3.3 договора стоимость работ по договору составляет 31 584 руб.
Согласно п. 4.1. договора оплата производится безналичным путем в течение одного месяца после приемки выполненных работ и в соответствии с предъявленной Формой КС-2, КС-3 после проверки и подписания ответственными лицами документов.
Предусмотренные договором работы выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ формы КС-2 на указанные работы и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 08.09.2010 № 49, на сумму 31 584 руб.
Истцом выставлен к оплате ответчику счет-фактура от 08.09.2010 № 62 на сумму 31 584 руб.
6) 06.09.2010 года между ООО «Ремонтно-строительные гарантии» (Подрядчик) и Домоуправлением № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района (Заказчик) был заключен договор подряда № 50, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по ремонту стояков канализации по ул. Служебной 3, 5, 15а, ул. Большой 5.
Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п. 3.1 договора – с 06.09.2010 по 10.09.2010 года.
Согласно п. 3.3 договора стоимость работ по договору составляет 26 769 руб.
Согласно п. 4.1. договора оплата производится безналичным путем в течение одного месяца после приемки выполненных работ и в соответствии с предъявленной Формой КС-2, КС-3 после проверки и подписания ответственными лицами документов.
Предусмотренные договором работы выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ формы КС-2 на указанные работы и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 10.09.2010 № 50, на сумму 26 769 руб.
Истцом выставлен к оплате ответчику счет-фактура от 10.09.2010 № 63 на сумму 26 769 руб.
7) 13.09.2010 года между ООО «Ремонтно-строительные гарантии» (Подрядчик) и Домоуправлением № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района (Заказчик) был заключен договор подряда № 51, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по текущему ремонту розлива отопления подъезда № 1 по пер. Призывному 13.
Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п. 3.1 договора – с 13.09.2010 по 20.09.2010 года.
Согласно п. 3.3 договора стоимость работ по договору составляет 99 771 руб.
Согласно п. 4.1. договора оплата производится безналичным путем в течение одного месяца после приемки выполненных работ и в соответствии с предъявленной Формой КС-2, КС-3 после проверки и подписания ответственными лицами документов.
Предусмотренные договором работы выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ формы КС-2 на указанные работы и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 20.09.2010 № 51, на сумму 99 771 руб.
Истцом выставлен к оплате ответчику счет-фактура от 20.09.2010 № 66 на сумму 99 771 руб.
8) 13.09.2010 года между ООО «Ремонтно-строительные гарантии» (Подрядчик) и Домоуправлением № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района (Заказчик) был заключен договор подряда № 52, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по ремонту наружной теплосети по пер. Призывному, 13 а.
Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п. 3.1 договора – с 13.09.2010 по 17.09.2010 года.
Согласно п. 3.3 договора стоимость работ по договору составляет 57 761руб.
Согласно п. 4.1. договора оплата производится безналичным путем в течение одного месяца после приемки выполненных работ и в соответствии с предъявленной Формой КС-2, КС-3 после проверки и подписания ответственными лицами документов.
Предусмотренные договором работы выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ формы КС-2 на указанные работы и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 17.09.2010 № 52, на сумму 57 761руб.
Истцом выставлен к оплате ответчику счет-фактура от 27.09.2010 № 64 на сумму 57 761руб.
9) 15.09.2010 года между ООО «Ремонтно-строительные гарантии» (Подрядчик) и Домоуправлением № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района (Заказчик) был заключен договор подряда № 53, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по покраске и изоляции розлива отопления подъезда № 1, пер. Призывной 13.
Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п. 3.1 договора – с 15.09.2010 по 20.09.2010 года.
Согласно п. 3.3 договора стоимость работ по договору составляет 73 248 руб.
Согласно п. 4.1. договора оплата производится безналичным путем в течение одного месяца после приемки выполненных работ и в соответствии с предъявленной Формой КС-2, КС-3 после проверки и подписания ответственными лицами документов.
Предусмотренные договором работы выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ формы КС-2 на указанные работы и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 20.09.2010 № 53, на сумму 73 248 руб.
Истцом выставлен к оплате ответчику счет-фактура от 20.09.2010 № 68 на сумму 73 248 руб.
10) 20.09.2010 года между ООО «Ремонтно-строительные гарантии» (Подрядчик) и Домоуправлением № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района (Заказчик) был заключен договор подряда № 54, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по монтажу ограждения детской площадки и территории возле ЦТП.
Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п. 3.1 договора – с 20.09.2010 по 22.09.2010 года.
Согласно п. 3.3 договора стоимость работ по договору составляет 66 164 руб.
Согласно п. 4.1. договора оплата производится безналичным путем в течение одного месяца после приемки выполненных работ и в соответствии с предъявленной Формой КС-2, КС-3 после проверки и подписания ответственными лицами документов.
Предусмотренные договором работы выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ формы КС-2 на указанные работы и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 22.09.2010 № 54, на сумму 66 164 руб.
Истцом выставлен к оплате ответчику счет-фактура от 22.09.2010 № 66 на сумму 66 164 руб.
11) 20.09.2010 года между ООО «Ремонтно-строительные гарантии» (Подрядчик) и Домоуправлением № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района (Заказчик) был заключен договор подряда № 55, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по монтажу ограждения детской площадки и территории возле ЦТП.
Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п. 3.1 договора – с 20.09.2010 по 23.09.2010 года.
Согласно п. 3.3 договора стоимость работ по договору составляет 77 367 руб.
Согласно п. 4.1. договора оплата производится безналичным путем в течение одного месяца после приемки выполненных работ и в соответствии с предъявленной Формой КС-2, КС-3 после проверки и подписания ответственными лицами документов.
Предусмотренные договором работы выполнены истцом и приняты ответчиком без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ формы КС-2 на указанные работы и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 23.09.2010 № 55, на сумму 77 367 руб.
Истцом выставлен к оплате ответчику счет-фактура от 23.09.2010 № 69 на сумму 77 367 руб.
Всего стоимость выполненных работ по 11 договорам составила 653 606 руб.
Ответчиком оплата выполненных работ не производилась. В результате чего возник долг в размере 653 606 руб.
Доказательств надлежащего исполнения обязательства по оплате выполненных работ ответчик не представил.
Задолженность ответчика подтверждается так же подписанным сторонами актом сверки взаимных расчетов по состоянию на сентябрь 2010г. Акт сверки подписан ответчиком без возражений.
25.10.2010г. истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 89 с требованием погасить образовавшуюся задолженность в размере 653 606 руб.
В ответ на претензию истца ответчик (ДУ-1) направил письмо от 01.11.2010г. № 481, в котором указал на то, что работы истцом выполнены в полном объеме, однако, поскольку ответчик является бюджетным учреждением, задолженность образовалась в связи с отсутствием бюджетного финансирования, задолженностью населения по квартплате и коммунальным услугам. Задолженность за выполненные работы было предложено взыскать в судебном порядке.
Помимо условий договора отношения сторон регулируются общими положениями об обязательствах, изложенными в первой части Гражданского кодекса Российской Федерации и специальными нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации – «Подряд».
В силу статьи 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.
Согласно статье 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы.
Согласно статьям 65, 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны должны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются при рассмотрении дела в суде относимыми к рассматриваемым правоотношениям и допустимыми с точки зрения закона доказательствами.
Истцом представлены надлежащие доказательства наличия задолженности, ответчиком возражений не заявлено, доказательств оплаты задолженности вполном объеме не представлено.
Изложенное свидетельствует об обоснованности исковых требований и является основанием для удовлетворения иска.
Домоуправление № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района является бюджетным учреждением.
В соответствии с п. 2 ст. 120 ГК РФ бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник имущества учреждения.
На основании статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения в лице главного распорядителя бюджетных средств – Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации, что подтверждается позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Пленума от 22.06.2006 № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 ГК РФ».
Таким образом, при недостаточности средств у основного должника ответственность возлагается на субсидиарного должника – Российскую Федерацию в лице Министерства обороны Российской Федерации.
Расходы по уплате госпошлины возлагаются на ответчика в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л :
Взыскать с Домоуправления № 1 Хабаровской квартирно-эксплуатационной части района, а при недостаточности денежных средств у учреждения взыскать с Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительные гарантии» основной долг в сумме 653 606 руб., а также расходы по госпошлине в сумме 16 072 руб. 12 коп.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.
Судья Д.Л. Малашкин
