Решение от 10 октября 2014 года №А73-11172/2014

 
Арбитражный суд Хабаровского края
 
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
 
 
Именем Российской Федерации
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
 
    г. Хабаровск                                                                дело № А73-11172/2014
 
    10 октября 2014 года
 
    Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Ж.А. Усенко
 
    рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной  области» (ОГРН 1052701307306)
 
         к Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант-Безопасности» (ОГРН 1052700239899, ИНН 2723070420)
 
         о    взыскании 1 883, 61 рублей
 
    УСТАНОВИЛ:
 
         Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной  области» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант-Безопасности» о взыскании  неустойки за нарушение  срока выполнения работ по государственному контракту  от 22.11.2011г  № 0122100010311000434_69543 в сумме  1 883, 61 рублей.
 
         Стороны  извещены надлежащим образом о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.
 
          Отзыв на исковое заявление в установленный судом срок ответчик не представил.
     Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.
      22 ноября 2011 года между истцом (заказчиком) и ответчиком (подрядчиком)  был заключен государственный контракт  на выполнение работ № 0122100010311000434_69543, в соответствии с условиями которого  подрядчик принял на себя обязательства  в течение 7 дней с момента подписания  государственного контракта выполнить работы  по монтажу кабельной линии для системы теленаблюдения «Растр», а заказчик – принять и оплатить  результат работы.
 
    Получателем услуг и плательщиком  является Служба в городе Бикине Пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю.
 
    Место выполнения работ: Хабаровский край, Вяземский район, с.Забайкальское (п.1.3).
 
    Общая цена  государственного контракта  включает в себя расходы  на выполнение работ, страхование, таможенные расходы и другие обязательные платежи,  составляет 975 800 рублей  и является твердой (п.2.1 договора).
 
    В соответствии с п.2.3  контракта  оплата за выполненные работы производится по факту их выполнения  в течение 30 банковских дней на основании  подписанной заказчиком справки   по форме КС-3, а также акта выполненных работ по форме КС-2.
 
    Как следует из материалов дела, работы по контракту выполнены ответчиком 09.12.2011г, что подтверждается  актом выполненных работ и справкой об их стоимости.
 
    Нарушение  срока выполнения работ на  7 дней явилось основанием для начисления  истцом  неустойки по п.10.1 государственного контракта.
 
    В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005г № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд.
 
    Государственный и муниципальный контракт заключаются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами с учетом положений настоящего Федерального закона (п.2 ст.9 Федерального закона № 94).
 
    Анализ условий  государственного контракта позволяет суду сделать вывод о том, что стороны  при его заключении согласовали все существенные условия, в связи с чем контракт считается заключенным.
 
    Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
 
    В соответствии  с п. 10.1 государственного контракта в случае просрочки  исполнения подрядчиком  обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется  за каждый день просрочки исполнения обязательства,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения  обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки   ставки рефинансирования ЦБ РФ.
 
    Как следует из  материалов дела,  работы  по  монтажу  кабельной линии для системы теленаблюдения «Растр» должны были быть выполнены подрядчиком  в срок до 02 декабря 2011года. Фактически работы выполнены 09 декабря 2011 года, с просрочкой на 7 дней.
 
    Истец  за нарушение срока выполнения работ рассчитал неустойку в сумме 1 883, 61 рублей. Направил 20.02.2014г в адрес ответчика претензию с требованием ее уплаты. Ответчик на претензию не ответил, в добровольном порядке неустойку не оплатил.
 
    В силу статьи 330 ГК РФ привлечение ответчика, допустившего нарушение срока выполнения работ, к ответственности в виде взыскания неустойки, следует признать правомерным.
 
    При изложенном,  исковое требование подлежит удовлетворению в полном объеме.
 
         Госпошлина за рассмотрение настоящего спора подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.
 
          Руководствуясь статьями 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
Р Е Ш И Л :
 
         Иск удовлетворить.
 
         Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Безопасности» (ОГРН 1052700239899, ИНН 2723070420)  в пользу федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной  области» (ОГРН 1052701307306) неустойку в сумме 1 883 рубля 61 коп.
 
    Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Безопасности» (ОГРН 1052700239899, ИНН 2723070420)  в доход федерального бюджета  госпошлину в сумме 2 000 рублей.
 
         Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
 
    
     Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия.
 
         Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.
 
         
     
     Судья                                                                          Ж.А. Усенко