Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 06 ноября 2019 года №А72-14829/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)

от 6 ноября 2019 года Дело N А72-14829/2019
Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи И.В.Чернышовой,
рассмотрев в порядке упрощенного производства исковое заявление
публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" (ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977)
к обществу с ограниченной ответственностью "Строитель" (ОГРН 1167325068701, ИНН 7327079837), г.Ульяновск
о взыскании 63 135 руб. 96 коп. - убытки, полученные в результате не выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору от 01.11.2017 N1770-001735, 134 201 руб. 27 коп. - неустойка за период с 30.04.2018 по 29.04.2019, о расторжении договора от 01.11.2017 N1770-001735 об осуществлении технологического присоединения
в отсутствие сторон, извещенных о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в том числе публично, путем размещения информации на сайте Арбитражного суда Ульяновской области: www.ulyanovsk.arbitr.ru,
руководствуясь статьями 110, 167-171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбит­ражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строитель" в пользу публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" 63 135 руб. 96 коп. - убытки, 134 201 руб. 27 коп. - неустойка, 12 920 руб. - в возмещение расходов по госпошлине.
Расторгнуть договор от 01.11.2017 N1770-001735 об осуществлении технологического присоединения, заключенный между публичным акционерным обществом "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" и обществом с ограниченной ответственностью "Строитель".
Возвратить из федерального бюджета публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" 106 руб. - госпошлины.
Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия.
Судья И.В.Чернышова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка