Дата принятия: 03 октября 2019г.
Номер документа: А72-13632/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 3 октября 2019 года Дело N А72-13632/2019
Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи И.В. Чернышовой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коршуновой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью "МК КОНСТРАКШ" (ОГРН 5177746157111, ИНН 7707397882), г.Москва
к обществу с ограниченной ответственностью "ДАРС-Строительство" (ОГРН 1047301324817, ИНН 7327031144), г. Ульяновск
о взыскании 11 495 400 руб. 00 коп.
при участии:
от истца - Усоян М.Г., доверенность;
от ответчика - Акимов Д.О., доверенность
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "МК КОНСТРАКШ" обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ДАРС-Строительство" о взыскании 11 495 400 руб. 00 коп. - неустойка.
В судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения на следующих условиях:
1. Ответчик признает в полном объеме, что имеет задолженность перед Истцом по договору подряда NМК-12/2018 от "01" декабря 2018г. и Дополнительному соглашению N1 от "15" января 2019г. в сумме 11 495 400,00 (одиннадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч четыреста) рублей 00коп.;
2. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению Ответчик погашает перед Истцом вышеуказанную в п.2. задолженность в следующем порядке:
3.1. В срок до "10" октября 2019г. включительно Ответчик перечисляет на расчетный счет Истца, указанный в настоящем мировом соглашении, денежные средства в размере 4 495 400 (четыре миллиона четыреста девяносто пять тысяч четыреста) рублей 00коп., в том числе НДС;
3.2. В срок до "10" ноября 2019г. включительно Ответчик перечисляет на расчетный счет Истца, указанный в настоящем мировом соглашении, денежные средства в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00коп., в том числе НДС;
3.3. В срок до "10" декабря 2019г. включительно Ответчик перечисляет на расчетный счет Истца, указанный в настоящем мировом соглашении, денежные средства в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00коп., в том числе НДС;
4. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в части взыскания неустойки от стоимости подлежащих оплате работ в соответствии с п. 8.2. договора в размере 493 233 рублей 30 коп., отказывается от своего права на взыскание с Ответчика любых иных сумм, вытекающих из обязательств по Договору подряда NМК-12/2018 от "01" декабря 2018г. и Дополнительному соглашению N1 от "15" января 2019г., а также любых иных сумм предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (штрафов, пеней, убытков, неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов по денежному обязательству и т.д.).
5. Судебные расходы по оплате государственной пошлины при рассмотрении дела в Арбитражном суде Ульяновской области подлежат отнесению в полном объеме на Ответчика.
6. В случае неперечисления Ответчиком денежных средств в сумме 11 495 400,00 (одиннадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч четыреста) рублей 00коп., в том числе НДС, в срок до "10" декабря 2019года Истец вправе на основании п. 2 ст. 142 АПК РФ обратиться в Арбитражный суд Ульяновской области с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.
В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.
При этом в силу части 1 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора.
Согласно части 2 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса РФ мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иным федеральным законом.
В соответствии с пунктом 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 24.02.2004 N 1-О, мировое соглашение представляет собой соглашение сторон о прекращении спора на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок, что является одним из процессуальных средств защиты субъективных прав.
Следует учитывать, что мировое соглашение, являясь институтом процессуального права, направлено на прекращение гражданско-правового конфликта.
Исследовав материалы дела, и оценив представленные доказательства, суд, учитывая, что представленное на утверждение мировое соглашение подписано уполномоченными лицами, не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, находит ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения подлежащим удовлетворению.
В соответствии с пунктом 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.
При изложенных обстоятельствах производство по делу следует прекратить.
В соответствии с п.4 ст.110 АПК РФ при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.
На основании изложенного в соответствии с условиями мирового соглашения госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.
Арбитражный суд, руководствуясь ст.ст. 138-141,184, 188, АПК РФ
ОПРЕДЕЛИЛ:
Ходатайства истца и ответчика об утверждении мирового соглашения удовлетворить.
Утвердить мировое соглашение на условиях, согласованных сторонами:
Ответчик признает в полном объеме, что имеет задолженность перед Истцом по договору подряда NМК-12/2018 от "01" декабря 2018г. и Дополнительному соглашению N1 от "15" января 2019г. в сумме 11 495 400,00 (одиннадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч четыреста) рублей 00коп.;
Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению Ответчик погашает перед Истцом вышеуказанную в п.2. задолженность в следующем порядке:
В срок до "10" октября 2019г. включительно Ответчик перечисляет на расчетный счет Истца, указанный в настоящем мировом соглашении, денежные средства в размере 4 495 400 (четыре миллиона четыреста девяносто пять тысяч четыреста) рублей 00коп., в том числе НДС;
В срок до "10" ноября 2019г. включительно Ответчик перечисляет на расчетный счет Истца, указанный в настоящем мировом соглашении, денежные средства в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00коп., в том числе НДС;
В срок до "10" декабря 2019г. включительно Ответчик перечисляет на расчетный счет Истца, указанный в настоящем мировом соглашении, денежные средства в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей 00коп., в том числе НДС;
Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в части взыскания неустойки от стоимости подлежащих оплате работ в соответствии с п. 8.2. договора в размере 493 233 рублей 30 коп., отказывается от своего права на взыскание с Ответчика любых иных сумм, вытекающих из обязательств по Договору подряда NМК-12/2018 от "01" декабря 2018г. и Дополнительному соглашению N1 от "15" января 2019г., а также любых иных сумм предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (штрафов, пеней, убытков, неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов по денежному обязательству и т.д.).
Судебные расходы по оплате государственной пошлины при рассмотрении дела в Арбитражном суде Ульяновской области подлежат отнесению в полном объеме на Ответчика.
В случае неперечисления Ответчиком денежных средств в сумме 11 495 400,00 (одиннадцать миллионов четыреста девяносто пять тысяч четыреста) рублей 00коп., в том числе НДС, в срок до "10" декабря 2019года Истец вправе на основании п. 2 ст. 142 АПК РФ обратиться в Арбитражный суд Ульяновской области с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.
Производство по делу прекратить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дарс - Строительство" в доход федерального бюджета 40 239 руб.00 коп. - госпошлины.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения определения.
Судья И.В. Чернышова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
