Дата принятия: 28 ноября 2019г.
Номер документа: А72-11942/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2019 года Дело N А72-11942/2019
Резолютивная часть решения объявлена 25 ноября 2019 г., полный текст решения изготовлен 28 ноября 2019 г.
Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Котельникова А.Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Коптеловой А.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания Твой Дом" (ОГРН 1047301321869, ИНН 7327030535), г. Ульяновск
к обществу с ограниченной ответственностью "Монтажтрансстрой" (ОГРН 1162375063608, ИНН 2305030500), Краснодарский край, г. Горячий Ключ
о взыскании 2 218 700 руб.,
с участием представителей:
от истца - Аникина Н.Л., доверенность от 25.10.2019, паспорт, Золотов М.П., доверенность от 22.11.2019, паспорт,
от ответчика - не явился,
УСТАНОВИЛ:
ООО "ПСК Твой Дом" обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к ООО "Монтажтрансстрой" о взыскании неотработанного аванса по договору подряда N00-03419 от 20.10.2017 в размере 2 218 700 руб.
Определением от 26.07.2019 данное исковое заявление принято к производству суда.
Определением от 11.09.2019 суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Краснодарского края, поскольку пунктом 18.3 договора подряда N00-03419 от 20.10.2017 стороны предусмотрели подсудность в арбитражном суде по месту нахождения истца.
В судебном заседании представители истца ООО "ПСК Твой Дом" исковые требования поддержали, приведя в обоснование доводы, аналогичные изложенным в исковом заявлении.
Представитель ответчика ООО "Монтажтрансстрой" в судебное заседание не явился, о причинах неявки не сообщил, отзыва не представил, извещен.
Учитывая отсутствие возражений ответчика, в силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, считаются признанными ответчиком.
В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Суд рассматривает спор в порядке ст. 156 АПК РФ по имеющимся в деле доказательствам.
Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.
Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Как следует из представленных в материалы дела документов, 15.12.2016 между ООО "Краснодарский комбинат хлебопродуктов" (Заказчик) и ООО "ПСК Твой Дом" заключен договор NККХ/90438/16 на строительство предприятия хлебопекарной промышленности производительностью 76 000 тонн в год, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, п. Дорожный (Объект). Объект включает в себя строительство здания с внутренними инженерными сетями, строительство внутриплощадочных и внешних сетей и инженерных сооружений (водоснабжение, канализацию, электросети, теплосети, сети газоснабжения, телефонизацию). Цена договора - 642 319 913 руб. Сроки выполнения работ - 15.01.2018.
01.09.2017 стороны заключили дополнительное соглашение N9 к указанному договору NККХ/90438/16, по которому Заказчик дополнительно поручил Генподрядчику выполнить работы по устройству внутриплощадочных сетей: хозяйственно-бытовой канализации (К-1); водоснабжения (В-1); теплоснабжения; ливневой канализации (К-2). Сроки выполнения данных работ согласно дополнению N1 от 15.03.2018 к этому дополнительному соглашению - 30.09.2018. Стоимость указных работ согласно дополнению N2 от 30.09.2018 к этому дополнительному соглашению составляет 50 910 115,63 руб.
Кроме того, 13.12.2017 между ООО "УК "Индустриальный парк Краснодар" (Заказчик) и ООО "ПСК Твой Дом" (Подрядчик) заключен договор NИП/89137/17, по которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по устройству кольцевого водопровода ВО (д = 560 мм, L = 1145,5 м) на объекте: "Индустриальный парк Краснодар", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, п. Дорожный, в соответствии с проектом ИП/36435/16/1.2-НВ, а Заказчик обязался принять и оплатить результат работ. Цена договора - 20 119 044,84 руб. Срок окончания работ - 90 календарных дней с даты подписания договора.
01.08.2018 стороны подписали к данному договору дополнительное соглашение N1, которым изменили предмет договора- Подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по строительству "Под ключ" объекта: "Индустриальный парк Краснодар. Водоснабжение. Этап 1, 2", расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, п. Дорожный, в соответствии с проектом ИП/36435/16/1.2-НВ, а также изменили цену договора - 20 419 044,84 руб., и срок выполнения работ - до 30.08.2018.
В соответствии со ст. 706 ГК РФ если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
20.10.2017 между ООО "ПСК Твой Дом" (Генподрядчик) и ООО "Монтажтрансстрой" (Подрядчик) был заключен договор подряда N00-03419, по условиям которого Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить на Объекте ("Предприятие хлебопекарной промышленности производительностью 76 000 тонн в год", расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, п. Дорожный, кадастровый номер земельного участка 23:43:0421005:1084) работы по устройству кольцевого водопровода и сетей НВК из материалов заказчика, а также своими материалами (п. 2.1).
Согласно п. 3.1 стоимость работ по договору определена сторонами в Смете (Приложение N1). На основании счета, предоставленного Подрядчиком, Генподрядчик производит авансовый платеж в размере 1 018 700,92 руб. (п. 3.2). Окончательный расчет за выполненные работы, с учетом ранее уплаченного Подрядчику аванса, за исключением гарантийной суммы, производится Генподрядчиком на основании подписанных без замечаний акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и предоставления Подрядчиком Генподрядчику исполнительной документации в полном объеме, счета-фактуры, счета на оплату, акта сверки взаимных расчетов, в течение 7 банковских дней с момента перечисления денежных средств за выполненный объем работ Заказчиком (ООО "Кубанский комбинат хлебопродуктов"), при условии подписания Генподрядчиком и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (п. 3.5).
Согласно п. 4.1 сроки окончания работ определяются принятым сторонами сроком окончания работ и Графиком работ (Приложение N2).
Согласно п. 7.1 договора Подрядчик принял на себя обязательство по обеспечению работ на Объекте оборудованием, механизмами, инструментами и пр. в полном объеме, в соответствии с проектной документацией, СНиП, ГОСТ, СП, иными нормативно-техническими документами, действующими на территории РФ.
Согласно п. 7.2 Генподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ на Объекте материалами (труба ПЭ100 SDR17 D 560 пит ГОСТ 18599-2001), в соответствии с проектной документацией, СНиП, ГОСТ, СП, иными нормативно-техническими документами, действующими на территории РФ.
Согласно п.10.1.1 договора ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик обязан предоставить Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в разрезе инвентарных объектов, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактуру. После завершения всех работ Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт передачи результатов выполненных работ.
Установлено, что ООО "ПСК Твой Дом" выполнило свои обязательство по данному договору подряда, перечислив ООО "Монтажтрансстрой" аванс в размере 1 078 700,92 руб., что подтверждается платежными поручениями N2814 от 26.10.2017 и N2915 от 02.11.2017.
Затем на основании письменных обращений ответчика истец также перечислил авансовые платежи на общую сумму 1 200 000 руб., что подтверждается платежными поручениями N3422 от 20.12.2017, N3540 от 29.12.2017, N154 от 24.01.2018, N305 от 12.02.2018.
Как указывает истец, несмотря на неоднократные письменные обращения (исх. N1265 от 16.11.2017, N1325 от 29.11.2017) к ответчику о предоставлении Графика работ, ООО "Монтажтрансстрой" Графика работ так и не представило. Вместе с тем, в своем письме исх. N5 от 17.11.2017 ответчик гарантировал завершение работ по устройству сетей НВК в срок до 30.11.2017, а по устройству кольцевого водопровода в срок до 15.12.2017. Однако работы к указанному сроку выполнены не были, выполнялись ответчиком медленно, с существенным нарушением технологического процесса, без предоставления исполнительной документации, подтверждающей объемы выполненных работ.
В силу п. 1 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
Претензионными письмами от 17.11.2017 исх. N1279, от 24.11.2017 исх. N1309, от 29.11.2017 исх. N1325, от 28.12.2017 исх. N1404, от 16.02.2018 исх. N179 ООО "ПСК Твой Дом" требовало от ООО "Монтажтрансстрой" надлежащего исполнения обязанностей по договору, ускорения темпов строительства.
В соответствии со статьями 711 и 746 ГК РФ основанием для возникновения обязательств заказчика по оплате выполненных работ является сдача работ заказчику.
Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
18.12.2017 ООО "Монтажтрансстрой" по электронной почте направило в адрес ООО "ПСК Твой Дом" акты формы КС-2 и справку формы КС-3 для подписания и счет на оплату выполненных работ (стоимость выполненных работ - 1 311 862,64 руб.).
28.12.2017 ООО "ПСК Твой Дом" своим письмом исх. N1402 ответило ООО "Монтажтрансстрой" об отказе от подписания представленных актов выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.11.2017, поскольку объемы работ не подтверждены и не приняты истцом, исполнительная документация не представлена по всем участкам, не представлены паспорта и сертификаты на изделия; ответчику предложено устранить указанные замечания.
Также ООО "Монтажтрансстрой" представляло ООО "ПСК Твой Дом" для подписания акты выполненных работ формы КС-2 от 31.01.2018 на сумму 1 275 238,26 руб. и от 28.02.2018 на сумму 2 796 966,20 руб.
Согласно положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
Истец отказался подписывать данные акты КС-2 и письмом от 20.02.2018 исх. N192 приостановил работы по договору подряда в связи с тем, что работы выполнялись ответчиком некачественно, с нарушением проектной документации, строительных норм и правил, с многочисленными недостатками, и потребовал явиться представителя ООО "Монтажтрансстрой" на объект 21.02.2018 для разрешения создавшейся ситуации, однако представитель подрядчика не явился.
Таким образом, ни один из представленных ответчиком актов формы КС-2 не был подписан истцом. При этом отказ истца от подписания указанных актов являлся мотивированным, поскольку он направлял ответчику письма с указаниями недостатков выполненных работ и требованиями об их устранении.
Так, 28.02.2018 ООО "ПСК Твой Дом" выдало представителю ООО "Монтажтрансстрой" предписание N1 об устранение нарушений, выявленных при устройстве наружных сетей НВК в срок не позднее 14 суток.
Поскольку ответчик не устранил указанные в предписании нарушения, истец письмом от 23.03.2018 исх. N269 вызвал представителя ООО "Монтажтрансстрой" на 24.03.2018 для составления дефектовочной ведомости.
27.03.2018 ООО "ПСК Твой Дом" были составлены три дефектных акта с ведомостями объемов работ в отношении объектов: кольцевой водопровод, система ВО; внутриплощадочные сети НВК, система К1; внутриплощадочные сети НВК, система К2, в которых были отражены виды, объемы и стоимость работ, не выполненные ООО "Монтажтрансстрой" по договору подряда, и выполненные ненадлежащим образом. Представитель ответчика подписывать указанные документы отказался, что было в них отражено.
12.04.2018 истец принял от ответчика для проверки исполнительную документацию согласно прилагаемому перечню.
25.05.2018 ООО "ПСК Твой Дом" письмом исх. N443 уведомило ООО "Монтажтрансстрой" о том, что в связи с невыполнением предписания N1 от 28.02.2018 работы по договору подряда будут выполнены своими силами с выставлением стоимости этих работ ответчику.
01.10.2018 между ООО "ПСК Твой Дом" (Генподрядчик) и ООО "МПК "ЭПЕКС ГРУПП" (Подрядчик) было подписано дополнительное соглашение N1 к договору подряда N00-03303 от 14.09.2017, по которому Подрядчик принял на себя обязательства выполнить дополнительные работы по устройству сетей наружной канализации К1, К2 на объекте: "Предприятие хлебопекарной промышленности производительностью 76 000 тонн в год", расположенном по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, п. Дорожный.
Кроме того, 01.11.2018 между ООО "ПСК Твой Дом" (Генподрядчик) и ООО "МПК "ЭПЕКС ГРУПП" (Подрядчик) было подписано дополнительное соглашение N1 к договору подряда N00-03621 от 21.12.2017, по которому Подрядчик принял на себя обязательства выполнить дополнительные работы по устройству сетей кольцевого водопровода на объекте: "Индустриальный парк Краснодар. Водоснабжение. Этап 12", расположенном по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, п. Дорожный.
Как следует из представленных в материалы дела документов (акты формы КС-2, справки формы КС-3, подписанные обеими сторонами без замечаний), ООО "МПК "ЭПЕКС ГРУПП" фактически выполнило за ООО "Монтажтрансстрой" работы по устройству сетей наружной канализации и сетей кольцевого водопровода по договору подряда N00-03419. Данные работы были приняты ООО "ПСК "Твой Дом" без замечаний.
Со своей стороны ООО "ПСК "Твой Дом" были полностью выполнены и сданы результаты работ по договорам NИП/89137/17 от 13.12.2017 и NККХ/90438/16 от 15.12.2016, что подтверждается представленными истцом документами (акты выполненных работ формы КС-2, справки формы КС-3, акты передачи результатов работ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию).
07.02.2019 ООО "ПСК Твой Дом" направляло в адрес ООО "Монтажтрансстрой" претензию (исх. N137) о возврате неотработанного аванса в сумме 2 218 700 руб., а письмом от 29.03.2019 (исх. N328) истец уведомил ответчика об одностороннем отказе от исполнения договора подряда N00-03419 на основании статьи 715 ГК РФ.
В статье 715 ГК РФ указано, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2). Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков (п. 3).
Ответчик не представил суду доказательств того, что работы по договору подряда N00-03419 были им выполнены в оговоренные сроки и с надлежащим качеством, хотя это является обязанностью подрядчика.
В связи с чем суд считает, что истец имел право не только поручить исполнение работ по договору подряда другому подрядчику, но и расторгнуть в одностороннем порядке с ответчиком договор подряда N00-03419 на основании положений ст. 715 ГК РФ и потребовать возмещения убытков.
Убытки истца выражаются в выплате ответчику аванса на общую сумму 2 218 700 руб., который не был отработан ответчиком, в связи с чем истец вынужден был заключать новые договоры подряда с другими лицами на выполнение тех же работ.
Согласно п. 2 ст. 720 ГК РФ заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
Принимая во внимание, что ООО "ПСК Твой Дом" в ходе выполнения ООО "Монтажтрансстрой" работ по договору подряда неоднократно указывало ответчику о ненадлежащем качестве выполненных работ и требовало от него устранения выявленных недостатков (дефектов), истец вправе ссылаться на наличие указанных недостатков работ при рассмотрении вопроса об их оплате.
При этом ООО "ПСК Твой Дом" указывает, что фактически выполненные ООО "Монтажтрансстрой" работы по договору подряда N00-03419 не имели для него потребительской ценности, поскольку все они были выполнены с грубыми нарушениями строительных норм и правил, в связи с чем требовалось сначала разобрать и демонтировать результат некачественно выполненных работ, а уже затем выполнить эти работы заново, что и было сделано новым подрядчиком ООО "МПК "ЭПЕКС ГРУПП".
В обоснование своих доводов истец представил в материалы дела письменные доказательства (дефектные акты с ведомостями объемов работ, письма об устранении недостатков выполненных работ, фотографии с результатами работ, выполненных ответчиком, и перечнем строительных недостатков).
Ответчиком не были опровергнуты указанные доводы истца, доказательства того, что хотя бы часть результата выполненных им работ по договору подряда имела потребительскую ценность и могла быть использована по назначению в дальнейшем, не представлено, о назначении по делу судебной экспертизы не заявлено.
Принимая во внимание установленные обстоятельства и вышеприведенные нормы закона, суд приходит к выводу, что выполненные ответчиком работы по договору подряда N00-03419 были осуществлены с нарушениями сроков выполнения работ и нормативных требований, и не имели для истца потребительской ценности, в связи с чем указанный договор был правомерном расторгнут истцом на основании ст. 715 ГК РФ.
Соответственно, требование истца о взыскании с ответчика убытков (сумма неотработанного аванса в размере 2 218 700 руб.), причиненных в результате расторжения данного договора, является обоснованным и подлежит удовлетворению.
В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
При подаче иска в суд ООО "ПСК Твой Дом" оплатило государственную пошлину в размере 34 094 руб. Поскольку суд удовлетворяет требования истца полностью, указанные судебные расходы взыскиваются с ответчика в пользу истца в полном объеме.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Монтажтрансстрой" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания Твой Дом":
- 2 218 700 (два миллиона двести восемнадцать тысяч семьсот) руб. - неотработанный аванс по договору подряда N00-03419 от 20.10.2017;
- 34 094 (тридцать четыре тысячи девяносто четыре) руб. - расходы по оплате государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные статьями 257-260 АПК РФ.
Судья А.Г. Котельников
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
