Дата принятия: 07 октября 2014г.
Номер документа: А62-3120/2014
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
проспект Гагарина, д. 46, г.Смоленск, 214001
http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru
тел.8(4812)61-04-16; 64-37-45; факс 8(4812)61-04-16
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об утверждении мирового соглашения и
прекращении производства по делу
город Смоленск
07.10.2014 Дело № А62-3120/2014
Резолютивная часть определения оглашена 30.09.2014
Полный текст определения изготовлен 07.10.2014
Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Селивончика А.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Захаровой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению
Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра (ОГРН 1046900099498; ИНН 6901067107)
к Обществу с ограниченной ответственностью "Строй Индустрия" (ОГРН 1057748758726; ИНН 7721541129)
о взыскании 1 952 961 руб. 38 коп.,
при участии:
от истца: Быстров А.М. – представитель, доверенность от 30.05.2014 №1д-499;
от ответчика: Иванов С.Е. – представитель, доверенность от 13.02.2014,
У С Т А Н О В И Л:
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра (далее по тексту – истец, заявитель, ОАО "МРСК Центра") обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Строй Индустрия" (далее по тексту – ответчик, ООО "Стройиндустрия" о взыскании неустойки в размере 1 952 961 руб. 38 коп.
В ходе судебного разбирательства по делу истец и ответчик, в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 49 и главой 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявили о заключении мирового соглашения и представили его на утверждение арбитражного суда.
Судом лицам, участвующим в деле, разъяснено содержание статей 139, 140, 141, 150 и 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе последствия утверждения арбитражным судом мирового соглашения и прекращения производства по делу.
При рассмотрении в порядке статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопроса об утверждении мирового соглашения суд исходит из того, что оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, подтверждены имеющимися в деле документами. Суд также принимает во внимание соответствие формы и содержания мирового соглашения положениям статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
С учетом изложенного правовые основания для отказа в утверждении мирового соглашения на согласованных сторонами условиях отсутствуют, в связи с чем, рассмотрев мировое соглашение, суд утверждает его, так как условия мирового соглашения не нарушают прав и законных интересов других лиц и не противоречат действующему законодательству.
В соответствии с пунктами 3 и 4 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в определении арбитражного суда об утверждении мирового соглашения указывается на возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины и распределение судебных расходов.
При обращении в арбитражный суд истец, согласно платежного поручения № 7366 от 30.04.2014, произвел уплату государственной пошлины в размере 32529 руб. 61 коп.
Исковые требования с целью урегулирования спора, по которым сторонами заключено мировое соглашение, определены в размере 30 000 руб. и согласно пункта 1 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в рассматриваемом случае составляет 2000 руб., в связи с чем, на основании пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в сумме 30529 руб. 61 коп. (32529,61-2000) подлежит возврату истцу из федерального бюджета.
С учетом положений пункта 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцу подлежит возврату из бюджета половина суммы подлежащей уплате государственной пошлины в размере 1 000 руб. (2000/2). Таким образом, истцу в связи с прекращением производства по делу подлежит возврату из бюджета государственная пошлина в размере 31 529 руб. 61 коп. (30529,61+1000).
В мировом соглашении расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1000 руб.
В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае утверждения мирового соглашения суд прекращает производство по делу.
Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьями 141, 151, 184 - 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Открытым акционерным обществом "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра (ОГРН 1046900099498; ИНН 6901067107) и Обществом с ограниченной ответственностью "Строй Индустрия" (ОГРН 1057748758726; ИНН 7721541129) следующего содержания:
Мировое соглашение
г. Смоленск«04» сентября 2014 года
ООО «Строй Индустрия» в лице представителя Иванова С.Е., действующего на основании доверенности, именуемое в дальнейшем «Ответчик» и ОАО «МРСК Центра», в лице Заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» - директора филиала «Смоленскэнерго» Агамалиева СР., действующего на основании доверенности, удостоверенной 10.04.2014 года реестр № 4-2-1116, именуемое в дальнейшем «Истец» являющиеся сторонами по делу № А62-3120/2014, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
1. Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст. ст. 139, 140 АПК РФ в целях урегулирования спора по делу № А62-3120/2014, находящегося на рассмотрении Арбитражного суда Смоленской области по иску ОАО «МРСК Центра» к ООО «Строй Индустрия» о взыскании неустойки по договору подряда №6700/05654/13 от 07.06.2013 года в размере 1 952 961,38 руб.
2. Ответчик обязуется в добровольном порядке оплатить «Истцу» сумму неустойки по договору подряда №67000/05654/13 от 07.06.2013 года в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) руб. в срок до 30 октября 2014 года.
3. Истец от оставшейся суммы неустойки по договору подряда №67000/05654/13 от 07.06.2013 в размере 1 922 961,38 руб. отказывается полностью.
4. Расходы по оплате государственной пошлины относятся на «Ответчика».
5. В случае неисполнения Мирового соглашения, «Истец» в соответствии с п.2 ст. 142 АПК РФ вправе обратиться в Арбитражный суд за выдачей исполнительного листа.
6. Мировое соглашение вступает в законную силу с момента его утверждения»
Производство по делу прекратить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строй Индустрия" (ОГРН 1057748758726; ИНН 7721541129) в пользу Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ОГРН 1046900099498; ИНН 6901067107) 1 000 руб. в возмещение судебных расходов.
Возвратить Открытому акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ОГРН 1046900099498; ИНН 6901067107) из федерального бюджета 31 529 руб. 61 коп. государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления в суд по платежному поручению №7366 от 30.04.2014.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения определения в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга). Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Смоленской области.
Судья А.Г.Селивончик
