Определение Арбитражного суда Свердловской области от 13 июля 2020 года №А60-8164/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Екатеринбурга

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения


от 13 июля 2020 года Дело N А60-8164/2020


[Исковые требования о взыскании основного долга и неустойки оставить без изменения]
(Извлечение)
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.С.Зыряновой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А.Щаповой, рассмотрел в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Екатеринбургская энергастроительная компания" (ИНН 6673123102, ОГРН 1056604793057) к Акционерному обществу "Трест Гидромонтаж" (ИНН 7734047608, ОГРН 1027739318815) о взыскании задолженности по договору субподряда N У/1446/ЗРМГ от 15.05.2018 г. в размере 312723399руб. 48коп., из них: суммы основного долга в размере 297831809,48 неустойки в размере 14891590руб. 00коп., а так же, расходов по уплате государственной пошлины в размере 200000руб. 00коп.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Отводов суду не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил:
Истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика задолженности по договору субподряда N У/1446/ЗРМГ от 15.05.2018 г. в размере 312723399руб. 48коп., из них: суммы основного долга в размере 297831809,48 неустойки в размере 14891590руб. 00коп., а так же, расходов по уплате государственной пошлины в размере 200000руб. 00коп.
Определением от 21.02.2020 г. арбитражный суд в порядке, установленном ст.ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании.
Определением арбитражного суда от 16 апреля 2020г. производство по делу приостановлено до наступления рабочих дней и отмены ограничений к рассмотрению дела, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19).
Определением от 25.05.2020 производство по делу возобновлено, назначено судебное заседание.
В предварительном судебном заседании истец требования поддержал.
Ответчиком явка не обеспечена, отзыв на исковое заявление не представлен.
15.06.2020 от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания, ответчик указал, что в настоящее время стороны ведут переговоры о возможности урегулирования спора миром.
Определением от 23.06.2020 дело назначено к судебному разбирательству.
В судебное заседание 07.07.2020г. явка сторон не обеспечена.
От истца поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, к которому приложен оригинал текста мирового соглашения. Также стороны заявили об утверждении мирового соглашения в отсутствие представителей.
Рассмотрев ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с положениями ч.2 ст.138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит федеральному закону.
В соответствии с ч. 4 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном гл. 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В силу ч. 2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд прекращает производство по делу.
Согласно ч. 1 ст. 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. При этом в соответствии с требованием ч. 5 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.
В силу правовой позиции, изложенной в п.9 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким соглашением, если оно утверждено арбитражным судом, стороны прекращают спор (полностью или в части) на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок.
Учитывая условия представленного мирового соглашения, также учитывая, что соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону, арбитражный суд полагает необходимым мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить (ст. ст. 49, 139, 141, ч. 2 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
При этом на основании подп. 3 п.1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в случае заключения мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (ч.2 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Руководствуясь ст. 141, ч. 2 ст. 150, ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд определил:
1. Утвердить мировое соглашение от 16.06.2020г., заключенное между истцом - Обществом с ограниченной ответственностью "Екатеринбургская энергастроительная компания" (ИНН 6673123102, ОГРН 1056604793057) и ответчиком - Акционерным обществом "Трест Гидромонтаж" (ИНН 7734047608, ОГРН 1027739318815), следующего содержания:
"АО "Трест Гидромонтаж", именуемое в дальнейшем "Ответчик", в лице Шиц Марии Олеговны, действующей на основании доверенности N 1/100719/4/2087 от 08.07.2019. с одной стороны, и
ООО "ЭнергоСК", именуемое в дальнейшем "Истец", в лице Тарбеева Максима Владимировича, действующего на основании доверенности от 09.01.2020, с другой стороны,
являющимися сторонами по делу N А60-8164/2020 далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее мировое соглашение (далее - Мировое соглашение) о нижеследующем:
1. Мировое соглашение заключается Сторонами по делу N А60-8164/2020 в соответствии со статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в суде первой инстанции в целях урегулирования имеющегося спора.
2. Стороны подтверждают, что на дату подписания Мирового соглашения Ответчик произвел оплату выполненных работ по указанным в исковом заявлении актам КС-2 на сумму 297 831 809,48 рублей.
3. Стороны имеют следующие взаимные однородные требования по оплате неустойки по договору субподрядаN У/1446/ЗРМГ от 15.05.2018г (далее - Договор).
- требование Ответчика к Истцу по выплате неустойки в размере 17 204 466,85 руб. за нарушение сроков выполнения работ по Договору (рассчитанной за период с 26.08.2018 по 24.07.2019 в соответствии с п. 12.2. Договора исходя из претензии Ответчика N 02-843/20-ТГ от 10.03.2020).
- требование Истца к Ответчику по выплате неустойки в размере 14 891 590,00 рублей за нарушение сроков оплаты по Договору, начисленной в соответствии с п. 12.5 Договора, исходя из исковых требований Истца (с учетом 5 % ограничения от несвоевременно оплаченной суммы).
3.1 Настоящим Стороны отказываются от взаимных требований по выплате неустойки и прекращают их путем взаимозачета.
В целях полного отказа от взаимных требований Ответчик снижает размер неустойки, указанной в пункте 3 соглашения, до размера 14 891 590,00 рублей. Прекращение взаимных, однородных требований Сторон, указанных в 3 Мирового соглашения, на сумму 14 891 590,00 осуществляется при подписании настоящего соглашения.
4. Настоящим Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу каких-либо требований и претензий по просрочке выполнения работ по договору субподряда NУ/1446/ЗРМГ от 15.05.2018г (в редакции дополнительных соглашений N1 - N13), за исключением требования ООО "ЭнергоСК" по оплате выполненных работ, указанных в актах КС-2 от 06.05.2020.
5. Судебные расходы в части уплаты государственной пошлины подлежат возмещению в порядке, установленном ст. 104 АПК, ст. 333.40 НК РФ.
Судебные расходы в размере 30% от госпошлины, что составляет 60 000,00 рублей возлагаются на Ответчика, которые Ответчик обязуется перечислить на расчетный счет Истца в срок до 30.06.2020 по следующим реквизитам:
Получатель: ООО "ЭнергоСК"
Расчетный счет: 40702810800260001443
Банк Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "УРАЛЬСКИЙ" г. Екатеринбург
Корреспондентский счет: 30101810365770000411
БИК: 046577411
Судебные расходы в размере 70% от госпошлины, что составляет 140 000,00 подлежат возврату Истцу из федерального бюджета РФ.
6. Стороны в соответствии со ст. 139, ст. 141 АПК РФ ходатайствуют перед Арбитражным судом города Москвы об утверждении Мирового соглашения и прекращения производства по делу N А60-8164/2020.
7. Последствия утверждения судом Мирового соглашения по делу, предусмотренные ч. 2 ст. 150, ч. 3 ст. 151 АПК РФ, Сторонам известны и понятны.
8. Мировое соглашение составлено в 3 (трех) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 (один) экземпляр для Истца, 1 (один) экземпляр для Ответчика и 1 (один) экземпляр для Арбитражного суда Свердловской области.
9. Мировое соглашение подписано уполномоченными лицами и вступает в законную силу с даты его утверждения Арбитражным судом Свердловской области.".
2. Производство по делу прекратить.
3. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Екатеринбургская энергастроительная компания" (ИНН 6673123102, ОГРН 1056604793057) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 140 000 руб. 00коп., уплаченную по платежному поручению N2282 от 14.02.2020 г. Оригинал платежного поручения остается в материалах дела.
4. Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Уральского округа в течение месяца со дня его вынесения.
В соответствии с ч. 1 ст. 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший судебный акт.
В случае обжалования определения в порядке кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.
Судья Т.С. Зырянова