Дата принятия: 02 сентября 2020г.
Номер документа: А60-27147/2020
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 02 сентября 2020 года Дело N А60-27147/2020
Резолютивная часть решения объявлена 31 августа 2020 года
Полный текст решения изготовлен 02 сентября 2020 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.В. Высоцкой при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.Ю. Кайгородовой рассмотрел в судебном заседании дело N А60-27147/2020 по исковому заявлению акционерного общества "Уральская энергетическая строительная компания" (ИНН 5903047697, ОГРН 1045900360373)
к обществу с ограниченной ответственностью "Формашстрой" (ИНН 7751150806, ОГРН 1187746922626)
о взыскании 1 722 201 руб. 15 коп.,
при участии в судебном заседании
от истца: Васильцова А.В., представитель по доверенности N 77 от 08.06.2020,
от ответчика: представители не явились, извещены надлежащим образом.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.
28.08.2020 от истца поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов к материалам дела.
Других ходатайств и заявлений в суд не поступало.
Акционерное общество "Уральская энергетическая строительная компания" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Формашстрой" о взыскании задолженности по договору субподряда N СДО/101/19 от 20.03.2019 в размере 1 722 201 руб. 15 коп.
Ответчик отзыв по делу не представил, в связи, с чем дело рассмотрено по имеющимся в нем доказательствам (ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
установил:
Между акционерным обществом "Уральская энергетическая строительная компания" (подрядчик) (далее - АО "УЭСК", истец) и обществом с ограниченной ответственностью "Формашстрой" (субподрядчик) (далее - ООО "Формашстрой", ответчик) заключен договор субподряда N СДО/101/19 на выполнение работ по разработке просеки ВЛ 220 кВ Мамакан - Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области от 20.03.2019 (далее - Договор), в соответствии с которым субподрядчик принимает на себя выполнение работ собственными силами на строительстве объекта по титулу "ВЛ 220 кВ Мамакан - Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области" по очистке и подготовке к сдаче заказчику просеки, ориентировочный объем работ - 100 га, в составе работ:
- вырубка кустарника и подроста;
- валка деревьев;
- срезка пеней до уровня земли (не выше 10 см.);
- утилизация порубочных остатков;
- разделка древесины;
- трелевка древесины со складированием в штабели;
- устройство минерализованных полос (если требуется по условиям ПОЛ), а также работы по организации хранения и передачи деловой древесины Специализированным организациям и сдает результат работ подрядчику, а подрядчик обязуется принять результата работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном договором (п. 2.1 Договора).
Подрядчик в установленные договором сроки и в пределах договорной цены выполняет, своими силами, техникой и средствами все работы в объеме, определенном в п. 2.1 настоящего договора (п. 2.2 Договора).
Согласно п. 2.3 Договора дополнительные объемы и работы, не учтенные договором, субподрядчик выполняет только после согласования их с подрядчиком и оформления соответствующего дополнительного соглашения к договору, предусматривающего объемы, сроки и стоимость работ.
Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (п. 1 ст. 706 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Проанализировав условия представленного договора, суд пришел к выводу, что по своей правовой природе данный договор является договором подряда. Соответственно, правоотношения сторон по данному договору регулируются нормами гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Работы, которые должен выполнить субподрядчик, указаны в п. 2.1 Договора.
В разделе 3 Договора установлены сроки выполнения работ:
субподрядчик приступает к выполнению работ с момента заключения договора;
работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в п. 2.1 договора, не позднее 30 июня 2019 года.
Стоимость всех работ, подлежащих выполнению, определяется исходя из следующих стоимостей по видам работ:
- комплекс работ по вырубке кустарника и подроста, валке деревьев, разделки древесины, срезки пеней до уровня земли, трелевке древесины со складированием в штабели 160 000 руб. с учетом НДС (20 %) за 1 Га полного комплекса выполненных работ, согласно рабочей документации;
- комплекс работ по утилизации порубочных остатков, устройству минерализованных полос (если требуется по условиям ПОЛ), а также затраты по хранению и передаче деловой древесины "Специализированным организациям", оформлению актов приема-передачи рекультивированных и ненарушенных земель лесного участка, актов приема-передачи лесного участка - 80 000 руб. с учетом НДС (20 %) за 1 Га полного комплекса выполненных работ, согласно рабочей документации (п. 4.1 Договора).
Согласно п. 4.2 Договора цена договора включает всебя стоимость всех работ согласно пункту 2.1 договора включая, но не ограничиваясь: затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Субподрядчиком своих обязательств по договору.
Цена по настоящему договору включает в себя также следующие виды расходов, возмещаемые в счет прочих работ и затрат:
по перебазировке техники и людских ресурсов к месту строительства и обратно;
по перевозке автомобильным транспортом работников к месту производства и обратно;
удорожание, связанное с производством работ в зимнее время и в распутицу;
командировочные расходы организаций;
дополнительные затраты, связанные с осуществлением подрядных работ вахтовым методом;
затраты, связанные с подвижным характером работ;
затраты на перемещение машин и механизмов к месту ночной стоянки;
затраты на борьбу с энцефалитным клещом;
дополнительные затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях, вблизи объектов, находящихся под напряжением, в болотах, в скальных грунтах, на косогорах.
Стороны договорились, что подрядчик перечисляет 1 500 000 руб., в т.ч. НДС, после выполнения первых 10 Га работ по вырубке кустарника и пророста, валке деревьев, разделки древесины, срезки пеней до уровня земли, трелевке древесины со складированием в штабели, подтвержденных актами приемки выполненных работ (форма N КС-2), оплата производится путем перечисления на р/счет субподрядчика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, следующих за датой получения подрядчиком от субподрядчика оригинала счета, оформленного субподрядчиком на основании:
Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), принято (подписанного) подрядчиком;
Акта о приемке выполненных физических работ, принятого (подписанного) подрядчиком;
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), принятой подрядчиком (п. 5.1 Договора).
В последующем подрядчик производит оплату после выполнения каждых 30 га комплекса работ, указанного в п. 4.1 Договора, подтвержденных актами приемки выполненных работ (форма КС-2), оплата производится путем перечисления на р/счет субподрядчика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, следующих за датой получения подрядчиком от субподрядчика оригинала счета, оформленного субподрядчиком на основании:
Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), принято (подписанного) подрядчиком;
Акта о приемке выполненных физических работ, принятого (подписанного) подрядчиком;
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), принятой подрядчиком.
Окончательный расчет по договору производится при условии предоставления субподрядчиком подрядчику заверенной копии налоговой декларации по НДС с отметкой налогового органа о ее принятии (п. 5.2 Договора).
Как следует из материалов дела, истцом ответчику были перечислены авансовые платежи на общую сумму 2 700 000 руб., что подтверждается платёжными поручениями N 3948 от 11.04.2019, N 4126 от 16.04.2019, N 4696 от 30.04.2019, N 6690 от 12.07.2019, N 7745 от 25.07.2019.
В материалы дела представлен подписанный акт о приемке выполненных работ N 1 от 20.06.2019 (форма КС-2) и справка стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 20.06.2019 (форма КС-3), согласно которым ответчиком работы выполнены на общую сумму 1 137 920 руб. 00 коп.
Истец указывает на то, что ответчик не отработал аванс в размере 1 562 080 руб. 00 коп.
Кроме того, истцом было продано ответчику топливо по следующим универсальным передаточным документам: N 583 от 31.05.2019 на сумму 30 413 руб. 52 коп., N 686 от 30.06.2019 в размере 129 707 руб. 63 коп.
Всего ответчику реализовано топлива на общую сумму 160 121 руб. 15 коп.
Таким образом, общая сумма задолженности, состоящая из суммы долга по договору субподряда и реализованного топлива по УПД, составляет 1 722 201 руб. 15 коп.
Ответчик все работы, предусмотренные в договоре, должен был выполнить в срок до 30.06.2019, однако часть работ выполнена не была.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно п. 12.3 Договора подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления соответствующего уведомления субподрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):
- задержки субподрядчиком начала или окончания работ, более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, независящим от подрядчика;
- неустранение субподрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении и/или предписании подрядчика и/или соответствующих инспектирующих организаций, нарушений и отклонений в работах по договору от проектной и рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности.
Поскольку работы выполнены не в полном объеме, истец направил в адрес ответчика претензию N 346 от 11.03.2020, согласно которой истец уведомил ответчика об отказе от исполнения договора и потребовало в течение десяти дней вернуть перечисленный аванс в сумме 1 562 080 руб. 00 коп. и оплатить стоимость реализованного топлива в сумме 160 121 руб. 15 коп.
Ответ на претензию не получен, денежные средства не возвращены.
В силу положений ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Согласно пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Ответчик доказательства возврата денежных средств суду не представил, доводы истца ответчиком не опровергнуты (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Поскольку денежные средства ответчиком не возвращены, работы не выполнены, товар не оплачен, требования истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 1 722 201 руб. 15 коп. являются обоснованными, правомерными и подлежащими удовлетворению.
Государственная пошлина в размере 30 222 руб. 00 коп., уплаченная истцом при предъявлении иска, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из дохода федерального бюджета.
Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
решил:
1. Исковые требования удовлетворить.
2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Формашстрой" (ИНН 7751150806, ОГРН 1187746922626) в пользу акционерного общества "Уральская энергетическая строительная компания" (ИНН 5903047697, ОГРН 1045900360373) долг в размере 1 722 201 (один миллион семьсот двадцать две тысячи двести один) руб. 15 коп.
3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Формашстрой" (ИНН 7751150806, ОГРН 1187746922626) в пользу акционерного общества "Уральская энергетическая строительная компания" (ИНН 5903047697, ОГРН 1045900360373) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 30 222 (тридцать тысяч двести двадцать два) руб. 00 коп.
4. Возвратить акционерному обществу "Уральская энергетическая строительная компания" (ИНН 5903047697, ОГРН 1045900360373) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 500 (пятьсот) руб. 00 коп., излишне уплаченную по платежному поручению N 5422 от 01.06.2020 в составе суммы 30 722 руб. 00 коп.
5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет" http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
6. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.
С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе "Картотека арбитражных дел" в карточке дела в документе "Дополнение".
В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела "Дополнение".
Судья Е.В. Высоцкая
Текст документа сверен по:
Рассылка
