Дата принятия: 19 мая 2020г.
Номер документа: А60-19057/2020
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Екатеринбурга
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отмене судебного приказа
от 19 мая 2020 года Дело N А60-19057/2020
[Исковые требования о взыскании неустойки оставить без изменения]
(Извлечение)
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Л. Невмерухи, ознакомившись с заявлением общества с ограниченной ответственностью "ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ" (ИНН 6633021880, ОГРН 1146633000425) к обществу с ограниченной ответственностью "ГРОССТРОЙ" (ИНН 6658224554, ОГРН 1069658011048) о выдаче судебного приказа на взыскание неустойки по договору подряда N 01-03-18 от 01.03.2018 г. в размере 27 000 руб. 00 коп.,
Суд установил:
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ" обратилось в суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ГРОССТРОЙ о выдаче судебного приказа на взыскание неустойки по договору подряда N 01-03-18 от 01.03.2018 г. в размере 27 000 руб. 00 коп.
Дело рассмотрено в порядке приказного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 229.4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
29 апреля 2020 года был выдан судебный приказ.
В соответствии с ч. 4 ст. 229.5 АПК РФ должник в течение десяти дней со дня получения копии судебного приказа вправе представить возражения относительно исполнения судебного приказа.
30 апреля 2020 года от должника общества с ограниченной ответственностью "ГРОССТРОЙ" поступили возражения относительно исполнения судебного приказа. Возражения представлены с соблюдением установленного срока.
В силу ч. 5 ст. 229.5 судебный приказ подлежит отмене судьей, если от должника в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 184, 185, 229.5 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд определил:
1. Отменить судебный приказ от 29 апреля 2020 года N А60-19057/2020 о взыскании с должника общества с ограниченной ответственностью "ГРОССТРОЙ" (ИНН 6658224554, ОГРН 1069658011048, юридический адрес: 620088 ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ФЕСТИВАЛЬНАЯ, д. ДОМ 5, кв. ПОМЕЩЕНИЕ 12, банковские реквизиты: р/с 40702810616260109145 в УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА Г .ЕКАТЕРИНБУРГА к/с 301О1810500000000674 БИК 046577674) в пользу взыскателя общества с ограниченной ответственностью "ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ" (ИНН 6633021880, ОГРН 1146633000425 юридический адрес: 623620 ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, РАЙОН ТАЛИЦКИЙ, ПОСЕЛОК ТРОИЦКИЙ, УЛИЦА МИРА, д. 87, банковские реквизиты: р/с 40702810716540007948 в Уральский банк ПАО Сбербанка России к/с 301О1810500000000674 БИК 046577674) неустойки по договору подряда N 01-03-18 от 01.03.2018г. в размере 27 000 руб. 00 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 1 000 руб. 00 коп.
2. Разъяснить взыскателю обществу с ограниченной ответственностью "ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ", что заявленное требование может быть предъявлено в порядке искового производства.
3. Судебный приказ от 29 апреля 2020 года N А60-19057/2020 отозвать как утративший силу.
Судья Е.Л. Невмеруха
