Дата принятия: 22 сентября 2020г.
Номер документа: А60-15651/2020
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2020 года Дело N А60-15651/2020
Резолютивная часть решения объявлена 22 сентября 2020 года
Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2020 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Т.В. Чукавина при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.В.Лукиной, рассмотрел в судебном заседании дело по иску АО "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" (ИНН 6671028735, ОГРН 1156658098266) к ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН 6633013216, ОГРН 1076633001191) о взыскании 76725,80 руб.,
при участии в судебном заседании
от истца: Стрельченко Е.А., представитель по доверенности N 8 от 01.01.2020г.,
от ответчика: не явился, извещен.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.
АО "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" обратилось в суд с исковым заявлением к ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" с требованием о взыскании о взыскании неустойки по договору подряда N396-2019 от 28.05.2019г. в сумме 76 725 руб. 80 коп. за период с 13.07.2019 по 13.03.2020.
Определением суда от 22.05.2020г. дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее _ АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.
В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, предусмотренное частью 5 статьи 227 АПК РФ, а именно: необходимо исследовать обстоятельства просрочки исполнения обязательств.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд в соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ считает необходимым перейти к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.
Определением суда от 22.07.2020г. дело назначено к рассмотрению по общим правилам искового производства.
В предварительном судебном заседании истец требования поддержал, ответчик не явился при его надлежащем извещении.
В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом отсутствия возражений лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству, перешел к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
Как следует из материалов дела, между АО "Облкоммунэнерго" (заказчик) и ООО "Электротехнический сервис" (подрядчик) заключен договор подряда N 396-2019 от 28.05.2019г. (далее - договор) на выполнение проектно-изыскательских работ на ряд объектов заказчика (п. 1.1 договора).
Стоимость работ составляет 487 012 руб. 448 коп.
Срок выполнения работ определен с даты подписания договора и в течение 45 календарных дней с момента подписания договора, т.е. до 12.07.2019г. (п. 4.1, 4.2 договора).
В соответствии с пунктами 5.1.2 и п.5.1.3 договора ответчик также принял на себя обязательство выполнить инженерные изыскания в соответствии со СНиП 11-02-96, рабочую документацию разработать в соответствии с ПУЭ издание 7, ГОСТ Р 21.1101 -2013. Кроме этого, согласовать рабочую документацию с Управлением АО "Облкоммунэнерго", ГИБДД, Управлением благоустройства, комитетом по транспорту, Управлением Главархитектуры при Администрации Муниципального образования, владельцами пересекаемых инженерных коммуникаций
В установленные договором сроки ответчик работу выполнил не в полном объеме, а именно, несвоевременно устранил следующие замечания заказчика к рабочей документации по объекту Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1281 ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Красная, 15.
23.01.2020г. истцом в адрес ответчика была направлена претензия N 59-01-07/59-01 /И-129 с требованием устранить выявленные недостатки в срок до 10.02.2020г. и оплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ.
Указанные замечания были устранены ответчиком 13.03.2020г., что подтверждается штампом Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил о согласовании рабочей документации, а также согласованием на производство работ владельцев коммуникаций.
В связи с нарушением сроков выполнения работ, истец обратился в суд с настоящим иском.
Проанализировав условия данного договора, суд пришел к выводу, что по своей правовой природе он является договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, соответственно правоотношения сторон по данному договору регулируются нормами §1 и 4 гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В силу статьи 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
В силу статьи 762 Гражданского кодекса по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, если иное не предусмотрено договором, заказчик обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ (пункт 3 части 1 статьи 760 Кодекса).
Согласно п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В соответствии с п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (пункт 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с п. 9.4 договора за несвоевременную сдачу результата выполненных работ по вине подрядчика, подрядчик выплачивает заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы несданных работ по договору за каждый день просрочки.
Согласно расчету истца, размер неустойки на период с 13.07.2019г. по 13.03.2020г. составляет 76 725 руб. 80 коп.
Поскольку работы должны быт выполнены до 12.07.2019г.. а недостатки устранены 13.03.2020г. истцом правомерно заявлено о взыскании неустойки в указанные период.
Расчет неустойки судом проверен и является верным, в связи с чем, исковые требования заявлены правомерно и подлежат удовлетворению.
Расходы истца по оплате государственной пошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН 6633013216, ОГРН 1076633001191) в пользу АО "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" (ИНН 6671028735, ОГРН 1156658098266) неустойку в сумме 76 725 (семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей 80 коп. за период с 13.07.2019г. по 13.03.2020г.
2. Взыскать с ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН 6633013216, ОГРН 1076633001191) в пользу АО "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" (ИНН 6671028735, ОГРН 1156658098266) в сумме 2 428 (две тысячи четыреста двадцать восемь) рублей 00 коп.
3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет" http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.
В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.
С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе "Картотека арбитражных дел" в карточке дела в документе "Дополнение".
По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис "Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов" на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет" либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.
В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела "Дополнение".
Судья Т.В. Чукавина
Текст документа сверен по:
Рассылка
