Дата принятия: 24 октября 2014г.
Номер документа: А57-12831/2014
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 23-93-12;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
город Саратов
Дело №А57-12831/2014
Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2014 года
Решение в полном объеме изготовлено 24 октября 2014 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Святкиной Ю.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Уколовой Г.О., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «РегионТехноСтрой» (ОГРН 1106451000370 ИНН 6451426339), город Саратов,
к обществу с ограниченной ответственностью «Новострой 21 век» (ОГРН 1116450012326 ИНН 6450053370), город Саратов,
о взыскании задолженность в связи с неисполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных истцом работ в сумме 19 894 705 руб. 27 коп., в том числе:
по договору подряда №99/12 от 06.06.2012г. (с учетом дополнительного соглашения от 06.05.2013г.) – 4 127 397 руб. 14 коп.;
по договору подряда №40/11 от 29.11.2011г. – 4 715 699 руб. 54 коп.;
по договору подряда №46/12 от 20.03.2012г. – 3 547 464 руб. 17 коп.;
по договору подряда №107/12 от 03.06.2012г. (с учетом дополнительного соглашения от 14.10.2013г.) – 7 504 144 руб. 42 коп.;
о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в общем размере 2 111 779 руб. 50 коп., в том числе:
по договору подряда №99/12 от 06.06.2012г. – 467 999 руб. 42 коп.;
по договору подряда №40/11 от 29.11.2011г. – 815 464 руб. 65 коп.;
по договору подряда №46/12 от 20.03.2012г. – 501 873 руб. 30 коп.;
по договору подряда №107/12 от 03.06.2012г. (с учетом дополнительного соглашения от 14.10.2013г.) – 326 442 руб. 13 коп.,
при участии: представителя истца – Никищенков А.А., доверенность от 16.06.2014 года, паспорт обозревался;
представителя ответчика – Крылов В.О., доверенность №1 от 22.09.2014 года сроком на один год, паспорт обозревался;
У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью «РегионТехноСтрой» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Новострой 21 век» о взыскании задолженность в связи с неисполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных истцом работ в сумме 19 894 705 руб. 27 коп., в том числе:
по договору подряда №99/12 от 06.06.2012г. (с учетом дополнительного соглашения от 06.05.2013г.) – 4 127 397 руб. 14 коп.;
по договору подряда №40/11 от 29.11.2011г. – 4 715 699 руб. 54 коп.;
по договору подряда №46/12 от 20.03.2012г. – 3 547 464 руб. 17 коп.;
по договору подряда №107/12 от 03.06.2012г. (с учетом дополнительного соглашения от 14.10.2013г.) – 7 504 144 руб. 42 коп.;
о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в общем размере 2 111 779 руб. 50 коп., в том числе:
по договору подряда №99/12 от 06.06.2012г. – 467 999 руб. 42 коп.;
по договору подряда №40/11 от 29.11.2011г. – 815 464 руб. 65 коп.;
по договору подряда №46/12 от 20.03.2012г. – 501 873 руб. 30 коп.;
по договору подряда №107/12 от 03.06.2012г. (с учетом дополнительного соглашения от 14.10.2013г.) – 326 442 руб. 13 коп.
В ходе рассмотрения спора ООО «РегионТехноСтрой» неоднократно уточняло исковые требования. Согласно последнему устному уточнению, истец просит взыскать с ответчика задолженность за выполненные работы в размере 8 532 926 руб. 62 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.12.2013г. по 02.10.2014г. в размере 590 549 руб. 63 коп., в оставшейся части истец от исковых требований отказывается.
Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
Соответствующий отказ от исковых требований в части принят арбитражным судом, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 27.07.2010г. №228-ФЗ) информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.
В судебное заседание явились представители истца и ответчика.
10 октября 2014 года в судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 17 октября 2014 года 11 час. 30 мин. По истечении перерыва судебное заседание было продолжено.
Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ООО «Новострой 21 век» обязательств по оплате работ, выполненных ООО «РегионТехноСтрой» в рамках договоров подряда №99/12 от 06.06.2012г., №40/11 от 29.11.2011г., №107/12 от 03.06.2012г. и №46/12 от 20.03.2012г.
Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.
Представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в письменном отзыве на исковое заявление.
Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.
Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Дело рассматривается в порядке статей 153-167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, проверив доводы, изложенные в исковом заявлении и письменном отзыве на него, суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, 29 ноября 2011 года между обществом с ограниченной ответственностью «Новострой 21 век» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «РегионТехноСтрой» (Подрядчик) был заключен договор подряда №40/11.
Согласно пункту 1.1. договора, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующего вида работ: выполнения комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу оконных и балконных дверных блоков, витражей, согласно локальным сметным расчетам №№ 1, 2 (Приложение №№ 1, 2), спецификациям и проектной документации шифр Д 32-05 АР, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора на объекте «Два 10-ти этажных жилых дома со встроено-пристроенными помещениями по адресу: г.Саратов. Волжский район, п.Новосоколовогорский».
Пунктом 1.3. договора предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ: по б/с «А» начало работ – 29 ноября 2011 года; окончание работ – 13 апреля 2012 года. По б/с «Б» начало работ – 29 ноября 2011 года; окончание работ – 13 января 2012 года.
В соответствии с пунктом 1.4. договора, работы считаются выполненными после подписания Заказчиком актов выполненных работ.
Согласно пунктам 4.1. – 4.3. договора, стоимость работ по договору составляет 4 715 699 руб. 86 коп., в т.ч. НДС 18%.
Увеличение стоимости работ не допускается. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и получить письменное разрешение на дальнейшее производство работ.
Оплата выполненных работ производится ежемесячно на основании подписанных актов выполненных работ. Расчёт между сторонами возможен иными способами не противоречащими действующему законодательству.
В соответствии с пунктом 6.1. договора, по окончании работ производится сдача Подрядчиком Заказчику выполненных работ.
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом наполненных работ установленной формы с приложением всех необходимых документов. в соответствии с существующими строительными нормами и правилами.
Пунктом 7.2. договора предусмотрено, что договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, включая обязательства в период гарантийной эксплуатации.
29 ноября 2011 года между обществом с ограниченной ответственностью «Новострой 21 век» и обществом с ограниченной ответственностью «РегионТехноСтрой» были заключены дополнительные соглашения №1, №2, №3, №4 и №5 к договору подряда №40/11 от 29.11.2011г., согласно условиям которых истец согласился получить в качестве оплаты по указанному договору подряда получить имущественные права на следующие квартиры: под строительным номером 178, общей проектно-строительной площадью 39,78 кв.м., состоящую из одной комнаты, расположенную на 9 этаже, строящегося 10 этажного жилого дома по адресу: г.Саратов, Волжский р-н, п.Новый, поворот на кирпичный завод (стоимостью 974 610 руб.); под строительным номером 87, общей проектно-строительной площадью 42,69 кв.м., состоящую из одной комнаты, расположенную на 10 этаже, строящегося 10 этажного жилого дома по адресу: г.Саратов, Волжский р-н, п.Новый, поворот на кирпичный завод (стоимостью 1 045 950 руб.); : под строительным номером 85, общей проектно-строительной площадью 38,10 кв.м., состоящую из одной комнаты, расположенную на 9 этаже, строящегося 10 этажного жилого дома по адресу: г.Саратов, Волжский р-н, п.Новый, поворот на кирпичный завод (стоимостью 933 450 руб.); под строительным номером 11, общей проектно-строительной площадью 41,16 кв.м., состоящую из одной комнаты, расположенную на 2 этаже, строящегося 10 этажного жилого дома по адресу: г.Саратов, Волжский р-н, п.Новый, поворот на кирпичный завод (стоимостью 1 008 420 руб.); под строительным номером 186, общей проектно-строительной площадью 38,18 кв.м., состоящую из одной комнаты, расположенную на 10 этаже, строящегося 10 этажного жилого дома по адресу: г.Саратов, Волжский р-н, п.Новый, поворот на кирпичный завод (стоимостью 933 450 руб.).
Поскольку стороны посредством заключения указанных дополнительных соглашений изменили способ исполнения обязательства на сумму 4895880 руб. по договору №40/11 от 29.11.2011г., на исполнение обязательства в натуре, а именно: передача имущества; истец отказался от требования о взыскании денежных средств в данной части и отказ принят судом.
20 марта 2011 года между обществом с ограниченной ответственностью «Новострой 21 век» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «РегионТехноСтрой» (Подрядчик) был заключен договор подряда №46/12.
Согласно пункту 1.1. договора, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующего вида работ: изготовление и монтаж изделий из ПВХ профилей, согласно смете №1 (Приложение №1) и спецификации (приложение №2) и коммерческому предложению №1711484786, которые являются неотъемлемой частью договора на объекте «Многоэтажный жилой дом №4 со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г.Саратов, п.Новосоколовогорский».
Пунктом 1.3. договора предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ: начало работ – 02 апреля 2012 года; окончание работ – 31 июля 2012 года.
В соответствии с пунктом 1.4. договора, работы считаются выполненными после подписания Заказчиком актов выполненных работ.
Согласно пунктам 4.1. – 4.3. договора, стоимость работ по договору составляет 3 415 421 руб. 51 коп., в т.ч. НДС 18%.
Увеличение стоимости работ не допускается. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и получить письменное разрешение на дальнейшее производство работ.
Оплата выполненных работ производится ежемесячно на основании подписанных актов выполненных работ. Расчёт между сторонами возможен иными способами не противоречащими действующему законодательству.
В соответствии с пунктом 6.1. договора, по окончании работ производится сдача Подрядчиком Заказчику выполненных работ.
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом наполненных работ установленной формы с приложением всех необходимых документов. в соответствии с существующими строительными нормами и правилами.
Пунктом 7.2. договора предусмотрено, что договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, включая обязательства в период гарантийной эксплуатации.
03 июня 2012 года между обществом с ограниченной ответственностью «Новострой 21 век» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «РегионТехноСтрой» (Подрядчик) был заключен договор подряда №107/12.
Согласно пункту 1.1. указанного договора, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующего вида работ: выполнение комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу изделии из ПВХ согласно сметам №№ 1, 2, 3, 4 (Приложение №№ 1, 2, 3, 4) и коммерчески предложениям: №1711487231, 1711487223, 1711487232, 1711487234, спецификациям; проектной документации, которые являются неотъемлемой частью договора, на объекте «Многоэтажного жилого комплекса зданий жилой застройки с помещениями административного и торгового назначения блок-секции А, Б, В, Г» расположенного по адресу: Саратовская обл., г.Саратов, Волжский район, Новосоколовогорский жилой район.
Пунктом 1.3. договора предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ: начало работ – 03 июня 2012 года; окончание работ – 03 августа 2012 года.
В соответствии с пунктом 1.4. договора, работы считаются выполненными после подписания Заказчиком актов выполненных работ.
Согласно пунктам 4.1. – 4.3. договора, стоимость работ по договору составляет 8 309 160 руб. 90 коп., в т.ч НДС 18%.
Увеличение стоимости работ не допускается. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и получить письменное разрешение на дальнейшее производство работ.
Оплата выполненных работ производится ежемесячно на основании подписанных актов выполненных работ. Расчёт между сторонами возможен иными способами не противоречащими действующему законодательству.
В соответствии с пунктом 6.1. договора, по окончании работ производится сдача Подрядчиком Заказчику выполненных работ.
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом наполненных работ установленной формы с приложением всех необходимых документов. в соответствии с существующими строительными нормами и правилами.
Пунктом 7.2. договора предусмотрено, что договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, включая обязательства в период гарантийной эксплуатации.
06 июня 2012 года между обществом с ограниченной ответственностью «Новострой 21 век» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «РегионТехноСтрой» (Подрядчик) был заключен договор подряда №99/12.
Согласно пункту 1.1. указанного договора, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующего вида работ: выполнения комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу оконных и балконных дверных блоков, витражей, согласно смете №1 и коммерческому предложению №1711484787 (Приложение №№ 1, 2), спецификациям и проектной документации шифр, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора на объекте «Многоэтажный жилой дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: г.Саратов, п. Новосоколовогорский».
Пунктом 1.3. договора предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ: начало работ – 01 июля 2012 года; окончание работ – 01 сентября 2012 года.
В соответствии с пунктом 1.4. договора, работы считаются выполненными после подписания Заказчиком актов выполненных работ.
Согласно пунктам 4.1. – 4.3. договора, стоимость работ по договору составляет 3 944 787 руб. 73 коп., в т.ч НДС 18%.
Увеличение стоимости работ не допускается. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и получить письменное разрешение на дальнейшее производство работ.
Оплата выполненных работ производится ежемесячно на основании подписанных актов выполненных работ. Расчёт между сторонами возможен иными способами не противоречащими действующему законодательству.
В соответствии с пунктом 6.1. договора, по окончании работ производится сдача Подрядчиком Заказчику выполненных работ.
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом наполненных работ установленной формы с приложением всех необходимых документов. в соответствии с существующими строительными нормами и правилами.
Пунктом 7.2. договора предусмотрено, что договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, включая обязательства в период гарантийной эксплуатации.
06 мая 2013 года между ООО «Новострой 21 век» и ООО «РегионТехноСтрой» было заключено дополнительное соглашение к договору подряда №99/12 от 06.06.2012г.
Согласно пункту 1.1. указанного соглашения, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующего вида работ: выполнения комплекса работ по изготовлению, доставке и монтажу входных групп из профиля ПВХ, согласно смете №1 и коммерческому предложению №21616 (Приложение №№ 1,2), спецификациям и проектной документации шифр, которые являются неотъемлемой частью договора, на объекте «Многоэтажный жилой дом №5 со встроено-пристроенными помещениями по адресу: г.Саратов. п.Новосоколовогорский»
Пунктом 1.3. соглашения предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ: начало работ – 06.05.2013г.; окончание работ – 17.05.2013г.
В соответствии с пунктом 1.4. соглашения, работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта выполненных работ.
Согласно пункту 2.1. соглашения, стоимость работ по соглашению составляет 251 095 руб. 45 коп., в т.ч. НДС - 18%.
Пунктом 3.3. соглашения предусмотрено, что соглашение вступает в силу с момента его подписания и действуем до выполнения Сторонами своих обязательств.
В статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.
Анализируя предмет заявленных исковых требований в соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд исходит из того, что бремя доказывания факта выполнения работ в соответствии с условиями договора на выполнение работ несет истец, в то время как доказывание факта оплаты работ возлагается на ответчика.
В подтверждение выполнения работ по договорам №99/12 от 06.06.2012г., №40/11 от 29.11.2011г., №107/12 от 03.06.2012г. и №46/12 от 20.03.2012г. истцом в материалы дела представлены следующие документы: акт о приемке выполненных работ №1 от 16.01.2013г. на сумму 103 556 руб., акт о приемке выполненных работ №1 от 26.07.2012г. на сумму 419 842 руб. 68 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 26.07.2012г. на сумму 419 842 руб. 68 коп., акт о приемке выполненных работ №1 от 17.09.2012г. на сумму 845 963 руб. 62 коп., ., справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 17.09.2012г. на сумму 845 963 руб. 62 коп., акт о приемке выполненных работ №1 от 16.01.2013г. на сумму 2 817 387 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 16.01.2013г. на сумму 2 817 387 руб., акт о приемке выполненных работ №1 от 06.11.2013г. на сумму 212 951 руб. 02 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 06.11.2013г. на сумму 212 951 руб. 02 коп., акт о приемке выполненных работ №1 от 06.11.2013г. на сумме 251 095 руб. 45 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 06.11.2013г. на сумму 251 095 руб. 45 коп., акт о приемке выполненных работ №1 от 20.01.2012г. на сумму 1 534 437 руб. 48 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.01.2012г. на сумму 1 534 437 руб. 48 коп., акт о приемке выполненных работ №2 от 04.04.2012г. на сумму 2 269 981 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 04.04.2012г. на сумму 2 269 981 руб., акт о приемке выполненных работ №1 от 16.01.2013г. на сумму 530 816 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 16.01.2013г. на сумму 530 816 руб., акт о приемке выполненных работ №1 от 16.01.2013г. на сумму 380 465 руб. 06 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 16.01.2013г. на сумму 380 465 руб. 06 коп., акт о приемке выполненных работ №1 от 31.05.2012г. на сумму 1 602 913 руб. 30 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.05.2012г. на сумму 1 602 913 руб. 30 коп., акт о приемке выполненных работ №1 от 17.09.2012г. на сумму 686 199 руб. 06 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 17.09.2012г. на сумму 686 199 руб. 06 коп., акт о приемке выполненных работ №1 от 16.01.2013г. на сумму 1 126 289 руб. 86 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 16.01.2013г. на сумму 1 126 289 руб. 86 коп., акт о приемке выполненных работ №4 от 06.11.2013г. на сумму 132 061 руб. 95 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 06.11.2013г. на сумму 132 061 руб. 95 коп., а всего на общую сумму 20 418 103 руб. 90 коп.
Представленные документы подписаны полномочным представителями ООО «Новострой 21 век» и ООО «РегионТехноСтрой», а также скреплены печатями сторон.
В силу статьи 9 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996 года «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать реквизиты, установленные в пункте 2 указанной статьи.
Суд считает, что представленные документы – акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к первичным документам и принимаемым к учету.
Из представленных в материалы дела актов выполненных работ следует, что Заказчик принял выполненные работы без возражений и замечаний по качеству и объему.
Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ и желании ими воспользоваться, возврат выполненных работ и использованных при их исполнении материалов невозможен, следовательно, заявленное исковое требование подлежит удовлетворению, а понесенные подрядчиком затраты – компенсации (пункт 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 года №51).
Выполненные истцом в рамках договоров подряда №99/12 от 06.06.2012г., №40/11 от 29.11.2011г., №107/12 от 03.06.2012г. и №46/12 от 20.03.2012г. работы были оплачены ответчиком частично в размере 7 457 846 руб. 28 коп., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями №39 от 26.01.2012г. на сумму 933 450 руб., №52 от 30.01.2012г. на сумму 933 450 руб., №166 от 17.02.2012г. на сумму 508 420 руб., №170 от 21.02.2012г. на сумму 500 000 руб., №500 от 25.05.2012г. на сумму 400 000 руб., №802 от 16.08.2012г. на сумму 700 000 руб., №98 от 30.10.2012г. на сумму 112 526 руб. 28 коп., №143 от 02.11.2012г. на сумму 500 000 руб., №229 от 21.11.2012г. на сумму 900 000 руб., №81 от 01.02.2013г. на сумму 970 000 руб., №89 от 04.02.2013г. на сумму 300 000 руб., №102 от 07.02.2013г. на сумму 300 000 руб., №140 от 14.02.2013г. на сумму 1 000 000 руб.
Согласно представленному в материалы дела двустороннему акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012г. по 24.12.2013г. между ООО «Новострой 21 век» и ООО «РегионТехноСтрой», общая стоимость выполненных истцом работ составляет 20 886 652 руб. 90 коп.
Между тем, акт о приемке выполненных работ №1 от 17.09.2012г. на сумму 468549 руб. 00 коп., справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 17.09.2012г. на сумму 468549 руб. 00 коп. в материалы дела представлены не были.
Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
Истец не воспользовался своим процессуальным правом на проведение соответствующей экспертизы для подтверждения фактического объема и стоимости выполненных работ.
Поскольку акт сверки взаимной задолженности не является допустимым доказательством, подтверждающим факт выполнения работ и наличия задолженности размере 468549 руб. 00 коп. ввиду отсутствия актов выполненных работ, являющихся основным документом первичного учета, а иных доказательств, подтверждающих наличие задолженности, истцом не представлено, исковые требования в данной части удовлетворению не подлежат.
Таким образом, удовлетворению подлежат требования на общую сумму 8064377 руб. 62 коп. (20886652 руб. 90 коп. – 7457846 руб. 28 коп. – 4895880 руб. – 468549 руб.), используемые заказчиком, где 20886652 руб. 90 коп. – задолженность по акту сверки на 24.12.2013; 7457846 руб. 28 коп. – оплата произведенная ответчиком платежными поручениями; 4895880 руб. – задолженность по договору №40/11 от 29.11.2011г., по которой дополнительными соглашениями изменен способ исполнения обязательства, на исполнение обязательства в натуре, а именно: передача имущества; в связи с чем, истец отказался от требования о взыскании денежных средств в данной части и отказ принят судом; 468549 руб. – задолженность, не подтвержденная первичными документами.
На день вынесения решения ответчик доказательств оплаты указанной задолженности суду не представил, факт выполнения и объем выполненных истцом работ не оспорил.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании с ответчика задолженности за выполненные работы в размере 8064377 руб. 62 коп. являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.
В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Нормой части 1 статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено право кредитора требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Истцом, в связи с неисполнением ответчиком договорных обязательств по оплате выполненных работ, начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Таким образом, просрочка в уплате денежных средств является основанием для привлечения к ответственности за неисполнение денежного обязательства и начисления процентов на сумму этих средств.
При расчете процентов период просрочки исчисляется исходя из того, что календарный год равняется 360 дням, а месяц – 30 дням соответственно.
Согласно представленному истцом расчету, взысканию с ответчика также подлежат проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.12.2013г. по 02.10.2014г. в размере 590 549 руб. 63 коп.
Факт несвоевременной оплаты по договору установлен судом, в связи с чем, требования о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами заявлены обосновано.
Представленный истцом расчет проверен судом и признан неверным, поскольку истцом неправильно определен размер задолженности, исходя из размера долга, на который подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами. Поскольку в удовлетворении требования о взыскании задолженности в размере 468549 руб. отказано, начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на данную задолженность является необоснованным.
В данном случае, размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.12.2013г. по 02.10.2014г., при наличии задолженности в размере 8064377 руб. 32 коп., составляет 558 122 руб. 13 коп.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь нормами действующего законодательства, изучив материалы дела, суд считает, что взысканию с ответчика в пользу истца подлежит задолженность за выполненные работы в размере 8 064 377 руб. 62 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.12.2013г. по 02.10.2014г. в размере 558 122 руб. 13 коп.
Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопрос о распределении судебных расходов.
Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, производится судом в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Определением арбитражного суда от 19 июня 2014 года о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного заседания ООО «РегионТехноСтрой» была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины до рассмотрения спора по существу.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новострой 21 век» (ОГРН 1116450012326 ИНН 6450053370), город Саратов в пользу общества с ограниченной ответственностью «РегионТехноСтрой» (ОГРН 1106451000370 ИНН 6451426339), город Саратов задолженность за выполненные работы в размере 8064377 руб. 62 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.12.2013 по 02.10.2014 в размере 558122 руб. 13 коп.
Прекратить производство по делу в части требования о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 11361778 руб. 65 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами с 01.06.2012 по 01.12.2013 в размере 1521229 руб. 87 коп. в связи с отказом истца от иска в данной части.
В удовлетворении требования о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 468549 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.12.2013 по 02.10.2014 в размере 32427 руб. 50 коп. - отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новострой 21 век» (ОГРН 1116450012326 ИНН 6450053370), город Саратов в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 64843 руб. 42 коп..
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РегионТехноСтрой» (ОГРН 1106451000370 ИНН 6451426339), город Саратов в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3773 руб. 95 коп..
Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.
Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.
Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья
Ю.С. Святкина
