Определение Арбитражного суда Самарской области от 28 декабря 2017 года №А55-28313/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 28 декабря 2017 года Дело N А55-28313/2017
Арбитражный суд Самарской области
в составе
судьи Балькиной Л.С.
при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Хабибуллиной Л.Р.,
рассмотрев в судебном заседании 27 декабря 2017 года дело по иску, заявлению
Общества с ограниченной ответственностью "Терра",
к Акционерному обществу "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
о взыскании 64917334 руб. 14 коп.,
при участии в заседании
от истца - представитель Нижегородцев Д.С.,
от ответчика - представитель Джакипова С.Р.
В предварительном судебном заседании объявлялся перерыв с 20 декабря 2017 года до 27 декабря 2017 года на основании ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Информация о перерыве размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет.
установил:
Общества с ограниченной ответственностью "Терра", обратилось в Арбитражный суд Самарской области Акционерному обществу "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть" с иском о взыскании с учетом принятого судом заявления об уменьшении размера исковых требований задолженности в сумме 51 609 066 руб. 09 коп. и пени в сумме 13 308 268 руб. 05 коп.
С согласия сторон суд 27.12.2017 на ст. ст. 136, 137 АПК РФ завершил предварительную подготовку и перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции.
В судебном стороны заявили о заключении ими мирового соглашения от 26.12.2017 и просили суд его утвердить.
Поскольку данное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд утверждает заключенное между сторонами мировое соглашение, в связи с чем производство по делу согласно ч. 2 ст. 150 АПК РФ следует прекратить.
В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в определении об утверждении мирового соглашения суд указывает на возвращение половины истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины.
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Терра" справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в сумме 100 000 руб. , перечисленной по платежному поручению N 1653 от 12.10.2017.
Руководствуясь ст.ст. 49, 139-141, ч.2 ст. 150,151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью "Терра" и Акционерным обществом "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть" от 26.12.2017.
Согласно условиям мирового соглашения:
1. Настоящее мировое соглашение заключается в соответствии с главой 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в целях устранения по обоюдному согласию имеющегося между сторонами спора, возникшего из Договоров подряда NN 0441-СП003 от 10.02.2015 г., 0452/2217П от 01.06.2015 г., 0623-СП001/2906П от 20.07.2015 г., 0624-СП001/2908П от 20.07.2015 г., 0632-СП001 от 23.10.2015 г., 0638-СП001/3128П от 15.09.2015 г., 0639-СП001/3129П от 04.08.2015 г., 0679-СП001/2923П от 16.07.2015 г., 0685-СП001/3194П от 20.11,2015 г., 0686-СП001 от 29.10.2015 г., 0702-СП001/2927П от 02.09.2015 г., 0704-СП001 от 18.11.2015 г., 0707-СП001/2918П от 02.09.2015 г., 0771-СП001 от 22.10.2015 г.; 0842-СП001/3625П от 13.07.2016 г., 0875-СП001 от 23.08.2016 г. и явившегося причиной предъявления Истцом иска, принятого к рассмотрению Арбитражным судом Самарской области по делу N А55-28313/2017.
2. Ответчик обязуется:
- в срок до 28 декабря 2017 года произвести оплату задолженности основного долга в размере 12 902 266, 50 (двенадцать миллионов девятьсот две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 50 копеек с НДС, в следующем порядке:
Номер договора
Акт
Размер платежа, руб.
Срок платежа
0623-СП001/2906П
Акт N 326 РАД от 31.07.2015
10 456,54
до 28 декабря 2017 года
0685-СП001/3194П
Акт N699 ПД от ЗОЛ 1.2015
3 284 683,69
до 28 декабря 2017 года
0623-СП001/2906П
Акт N 438 рек от 31.08.2015
13 827,57
до 28 декабря 2017 года
0679-СП001/2923П
Акт N 450 от 30.09.2015
381 323,27
до 28 декабря 2017 года
0707-СП001/2928П
Акт N 488 от 30.09.2015
2 572 182,13
до 28 декабря 2017 года
0707-СП001/2928П
Акт N515 от 30.09.2015
1 228 513,84
до 28 декабря 2017 года
0702-СП001/2927П
Акт N 500 от 30.09.2015
1 624 387,4
до 28 декабря 2017 года
0704-СП001
АктN609 ИИ от 30.11.2015
2 694 084,97
до 28 декабря 2017 года
0686-СП001
Акт N645 рд от 30.11.2015.
1 092 807,09
до 28 декабря 2017 года
- в срок до 30 января 2018. произвести оплату задолженности основного долга в размере 12 902 266, 50 (двенадцать миллионов девятьсот две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 50 копейки с НДС, в следующем порядке:
Номер договора
Акт
Размер платежа, руб.
Срок платежа
0771-СП001
Акт N656 от 30.11.2015
4 568 288,69
до 30 января 2018 г.
0707-СП001/2928П
Акт N 707 РЕК от 30.11.2015
577 848,56
до 30 января 2018 г.
0632-СП001
Акт N697 ИИ от 30.11.2015
1 916 387,36
до 30 января 2018
0685-СП001/3194П
Акт N699 ПД от 30.11.2015
1 954 136,11
до 30 января 2018
0704-СП001
Акт N 700 ПД от ЗОЛ 1.2015
2 732 969,74
до 30 января 2018
0704-СП001
Акт N701 асутп от ЗОЛ 1.2015
713 381,8
до 30 января 2018
0704-СП001
Акт N 706 РЕК от ЗОЛ 1.2015
439 254,24
до 30 января 2018
Итого:
12 902 266,50
- в срок до 28 февраля 2018 г. произвести оплату задолженности основного долга в размере 12 902 266, 50 (двенадцать миллионов девятьсот две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 50
Номер договора
Акт
Размер платежа, руб.
Срок платежа
0704-СП001
АктN 732 ппт от 25Л2.2015
1 528 368,97
до 28 февраля 2018 г.
0624-СП001/2908П
Акт N 728 зур от 25Л2.2015
799 267,73
до 28 февраля 2018 г.
0704-СП001
Акт N731 зур от 25.12.2015
929 806,83
до 28 февраля 2018 г.
0771-СП001
АктN 746 РЕК от 25.12.2015
737 251,21
до 28 февраля 2018 г.
0632-СП001
Акт N 772 ППТ от 25.12.2015
1 829 055,51
до 28 февраля 2018 г.
0632-СП001
Акт N 771 ЗУР от 25Л2.2015
467 665,56
до 28 февраля 2018 г.
0452/221717
Акт N744 ИСТ от 25.12.2015
111 084,34
до 28 февраля 2018 г.
0685-СП001/3194П
Акт N 747 рд от 25.12.2015
1 056 965,52
до 28 февраля 2018 г.
0685-СП001/3194П
АктN747 рд от 25.12.2015
916 259,3
до 28 февраля 2018 г.
0704-СП001
АктN755 рд от 25.12.2015
2 327 368,95
до 28 февраля 2018 г.
0632-СП001
АктN 697 ИИ от 30.11.2015
2 199 172,58
до 28 февраля 2018 г.
в срок до 30 марта 2018 г. произвести оплату задолженности основного долга в размере 12 902 266, 50 (двенадцать миллионов девятьсот две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 50 копейки
номер договора
Акт
Размер платежа, руб.
Срок платежа
0632-СП001
АктN697 ИИ от 30.11.2015
805 586,12
до 30 марта 2018 г.
0702-СП001/2927П
Акт N 14 рек от 29.02.2016
115 269,65
до 30 марта 2018 г.
0685-СП001/3194П
Акт N20 от 29.02.2016
284 208,18
до 30 марта 2018 г.
0441-СП003
Акт N 22 ЗУР от 29.02.2016
987 840,36
до 30 марта 2018 г.
0771-СП001
Акт N 24 ППТ от 29.02.2016
2 128 592,28
до 30 марта 2018 г.
0632-СП001
Акт N48 РЕК от 31.03,2016
45 116,31
до 30 марта 2018 г.
0639-СП001/3129П
Акт N 47РЕК от 31.03.2016
31 565,52
до 30 марта 2018 г.
0638-СП001/3128П
АктN 51 РЕК от 31.03.2016
31 565,58
до 30 марта 2018 г.
0638-СП001/3128П
Акт N 87 зур от 30.04.2016
96 432,73
до 30 марта 2018 г.
0842-СП001/3625П
Акт N271 от 31.08.2016
374 320,26
до 30 марта 2018 г.
0842-СП001/3625П
Акт N271 от 31.08.2016;
93 580,07
в течение 5 рабочих дней с даты получения денег от Заказчика (ООО
"СамараНИПИнефть
0842-СП001/3625П
Акт N 270 ИИ (на ПД и РД) от 31,08.2016; Подписан
2 673 271,29
до 30 марта 2018 г.
0842-СП001/3625П
АктN270 от 31.08.2016;
668 317,82
в течение 5 рабочих дней с даты получения денег от Заказчика (ООО
"СамараНИПИнефть")
0875-СП001
Акт N 293 ИИ от 26.09.2016
597 128,57
до 30 марта 2018 г.
0875-СП001
Акт N 299 РАД от 27.09.2016
57 274,35
до 30 марта 2018 г.
0842-СП001/3625П
Акт N 337 зур от 25.10.2016
789 661,7
до 30 марта 2018 г.
0842-СП001/3625П
Акт N 337 зур от 25.10.2016
197 415,42
до 30 марта 2018 г.
0842-СП001/3625П
Акт N 338 ппт от 25.10.2016
153 063,95
до 30 марта 2018 г.
0842-СП001/3625П
АктN 338 ппт от 25.10.2016
193 408,41
до 30 марта 2018 г.
0842-СП001/3625П
АктN 338 ппт от 25.10.2016
620 569,69
до 30 марта 2018 г.
0639-СП001/3129П
АктN 340 зур от 25.10.2016
1 18 698,83
до 30 марта 2018 г.
0842-СП001/3625П
АктN 362 РЕК от 31.10.2016
134 379,02
до 30 марта 2018 г.
0842-СП001/3625П
Акт N 362 РЕК от 31.10.2016
33 594,76
до 30 марта 2018 г.
0875-СП001
Акт N 416 ппт от 30.11.2016
1 062 981
до 30 марта 2018 г.
0875-СП001
Акт N415 зур от 30.11.2016
387 947,83
до 30 марта 2018 г.
0875-СП001
АктN415 от 30.11.2016
96 986,96
в течение 5 рабочих дней с даты получения денег от Заказчика (ООО
"СамараНИПИнефть")
0875-СП001
АктХ" 449 РЕК от 26.12.2016
98 791,94
до 30 марта 2017 г.
0875-СП001
Акт N 449 от 26.12.2016;
24 697,99
в течение 5 рабочих дней с даты получения денег от Заказчика (ООО
"СамараНИПИнефть")
- по запросу Истца в течение 1 рабочего дня сообщать по факсимильной или электронной почте информацию о поступлении денежных средств от заказчика (ООО "СамараНИПИнефть") для расчетов по договорам подряда NN 0875-СП001, 0842-СП001/3625П;
3. Истец отказывается от. части исковых требований о взыскания с Ответчика неустойки за просрочку оплаты по договорам NN 0441-СП003 от 10.02.2015 г., 0452/2217П от 01.06.2015 г., 0623-СП001/2906П от 20.07.2015 г., 0624-СП001/2908П от 20.07.2015 г., 0632-СП001 от 23.10.2015 г., 0638-СП001/3128П от 15.09.2015 г., 0639-СП001/3129П от 04.08.2015 г., 0679-СП001/2923П от 16.07.2015 г., 0685-СП001/3194П от 20.11.2015 г., 0686-СП001 от 29.10.2015 г., 0702-СП001/2927П от 02.09.2015 г., 0704-СП001 от 18.11.2015 г., 0707-СП001/2918П от 02.09.2015 г., 0771-СП001 от 22.10.2015 г.; 0842-СП001/3625П от 13.07.2016 г., 0875-СП001 от 23.08.2016 г. в размере 4 808 268,05 (четыре миллиона восемьсот восемь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 05 копеек за период с 26.05.2015 г. по 30.09.2017 г.
4. В целях становления и развития партнерских деловых отношений на взаимовыгодных условиях Стороны договорились, что если в период с 01.01.2018 г. по 25.04.2018 г. между ними будет достигнуто соглашение по объему, порядку оплаты и стоимости выполняемых работ в 2018 г. ООО "Терра" для АО "Гипровостокнефть" (будут подписаны на согласованных сторонами условиях предварительный договор либо договор (договоры) подряда, иное соглашение в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ), то Истец откажется от взыскиваемой неустойки в размере 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.
5. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по объему выполняемых работ в 2018 г. ООО "Терра" для АО "Гипровостокнефть" (п.4 настоящего мирового соглашения), то Ответчик в срок до 30 апреля 2018 г. оплачивает Истцу неустойку в размере 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.
6. Судебные расходы, связанные с рассмотрением арбитражного дела N А55-28313/2017, распределяются в следующем порядке: на основании пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового Кодекса Российской Федерации Истцу подлежит возврату половина уплаченной им государственной пошлины за подачу искового заявления. Другая половина пошлины (100 ООО (сто тысяч) рублей) подлежит возмещению Истцу Ответчиком в срок до 30 января 2018 года. Иные судебные расходы, в т.ч. расходы на оплату услуг своих представителей, Стороны несут самостоятельно.
7. Настоящее Мировое соглашение не противоречит закону, заключено в интересах обеих сторон, выполнение сторонами условий настоящего Мирового соглашения не нарушает интересов третьих лиц.
8. Последствия прекращения производства по делу в связи с утверждением заключенного сторонами настоящего Мирового соглашения, предусмотренные статьей 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам разъяснены и понятны. С даты подписания настоящего мирового соглашения Стороны не имеют друг к другу каких-либо требований и претензий, связанных прямо или косвенно с договорами субподряда NN 0441-СП003 от 10.02.2015 г., 0452/2217П от 01.06.2015 г., 0623-СП001/2906П от 20.07.2015 г., 0624-СП001/2908П от 20.07.2015 г., 0632-СП001 от 23.10.2015 г., 0638-СП001/3128П от 15.09.2015 г., 0639-СП001/3129П от 04.08.2015 г., 0679-СП001/2923П от 16.07.2015 г., 0685-СП001/3194П от 20.11.2015 г., 0686-СП001 от 29.10.2015 г.; 0702-СП001/2927П от 02.09.2015 г., 0704-СП001 от 18.11.2015 г., 0707-СП001/2918П от 02.09.2015 г., 0771-СП001 от 22.10.2015 г.; 0842-СП001/3625П от 13.07.2016 г., 0875-СП001 от 23.08.2016 г. включая убытки, договорную неустойку, проценты за пользование чужими денежными средствами, в т.ч. Истец отказывается от начисления договорной неустойки с 01.10.2017 г. по 30 марта 2018 г. по указанным договорам, а Ответчик отказывается от начисления каких-либо неустоек по указанным выше договорам.
9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Ответчика обязательств по оплате, указанных в настоящем мировом соглашения, в том числе просрочки платежа, обязательства Ответчика подлежат принудительному исполнению на всю сумму задолженности с начислением соответствующей суммы процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактический оплаты суммы долга на основании исполнительного листа, выдаваемого
Производство по делу прекратить.
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Терра" справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в сумме 100 000 руб. , перечисленной по платежному поручению N 1653 от 12.10.2017.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения с направлением кассационной жалобы через арбитражный суд Самарской области.
Судья Л.С. Балькина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка