Дата принятия: 06 марта 2018г.
Номер документа: А55-1487/2018
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 6 марта 2018 года Дело N А55-1487/2018
Резолютивная часть определения оглашена 28 февраля 2018 года
Определение в полном объеме изготовлено 06 марта 2018 года
Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем с-з Панкратовым А.В.,
рассмотрев 28.02.2018 в судебном заседании исковое заявление
Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мегаполис"
к Обществу с ограниченной ответственностью "Трансстройсервис"
о взыскании 3 447 415,26 руб.
при участии в заседании представителей:
от истца - не явился, извещен,
от ответчика - не явился, извещен,
Установил следующее:
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мегаполис" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Трансстройсервис" о взыскании 3 447 415,26 руб., в том числе 2 273 867,07 руб. штрафа за нарушение сроков сдачи работ и 1 173 548,19 руб. штрафа за нарушение сроков передачи документов, а также 40 237,00 руб. расходов по оплате государственной пошлины.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 31.01.2018 исковое заявление принято к производству.
От ответчика поступило ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения на основании п.1 ч.1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Стороны в предварительное судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом.
На основании статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) настоящее дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон.
Исследовав имеющиеся в деле доказательства, оценив доводы и возражения сторон, суд считает исковые требования подлежащими оставлению без рассмотрения по следующим основаниям.
Судом установлено, что Арбитражным судом Самарской области принят к производству иск по делу N А55-34558/2017 по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мегаполис" к Обществу с ограниченной ответственностью "Трансстройсервис" о том же предмете и по тем же основаниям, что и в настоящем деле.
В соответствии с п.1 ч.1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Как указывалось выше, такое дело имеется.
На основании изложенного, суд считает возможным оставить исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Мегаполис" без рассмотрения.
Руководствуясь статьями 148, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мегаполис" оставить без рассмотрения.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.
Судья А.Г. Лукин
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
