От 31 октября 2018 года №А53-34593/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

от 31 октября 2018 года Дело N А53-34593/2018
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Паутовой Л.Н.
рассмотрел заявление взыскателя администрации Песчанокопского района Ростовской области ИНН 6127007618, ОГРН 1026101492471, дата государственной регистрации 26.11.2002, юридический адрес: 347570, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Суворова, д. 4
к должнику обществу с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АНС" ИНН 6111011954, ОГРН 1136188002224, дата государственной регистрации 29.08.2013, юридический адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Строителей, д. 51
о выдаче судебного приказа на взыскание неустойки по муниципальному контракту от 27.06.2018 NФ.2018.285501 в размере 30 148,18 руб.
Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 110, 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
РЕШИЛ:
Взыскать с должника общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АНС" ИНН 6111011954, ОГРН 1136188002224, дата государственной регистрации 29.08.2013, юридический адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Строителей, д. 51 в пользу взыскателя администрации Песчанокопского района Ростовской области ИНН 6127007618, ОГРН 1026101492471, дата государственной регистрации 26.11.2002, юридический адрес: 347570, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Суворова, д. 4 неустойку по муниципальному контракту от 27.06.2018 NФ.2018.285501 в размере 30 148,18 руб.
Взыскать с должника общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АНС" ИНН 6111011954, ОГРН 1136188002224, дата государственной регистрации 29.08.2013, юридический адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Строителей, д. 51 в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 1 000 руб.
Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для предъявления возражений относительно исполнения судебного приказа.
Судебный приказ может быть обжалован в суд кассационной инстанции в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного приказа через арбитражный суд, принявший судебный приказ.
Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Судья Л.Н. Паутова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка