Решение Арбитражного суда Псковской области от 22 января 2018 года №А52-4720/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 января 2018 года Дело N А52-4720/2017
Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Стренцель И.Ю.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению Муниципального образования "Город Псков" в лице Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова (ОГРН 1146027000107; ИНН 6027153703, место нахождения: 180000, Псковская область, г.Псков, ул.Некрасова, д.9)
к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Любимый город" (ОГРН 1146027003748, ИНН 6027157000, место нахождения: 180000, Псковская область, г.Псков, ул.Красных Партизан, д.7)
о взыскании 104188 руб. 86 коп. неустойки за период с 07.10.2014 по 19.07.2015 в связи с просрочкой исполнения обязательств в рамках муниципального контракта N123 от 22.08.2014
Руководствуясь статьями 49, 110, 168-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Принять уточнение исковых требований в редакции от 05.12.2017.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Любимый город" в пользу Муниципального образования "Город Псков" в лице Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова 97264 руб. 23 коп. пеней.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Любимый город" в доход федерального бюджета 3851 руб. 77 коп. государственной пошлины.
Выдать исполнительные листы.
Решение подлежит немедленному исполнению.
На решение в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме, может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.
Судья И.Ю.Стренцель


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка