Решение Арбитражного суда Приморского края от 26 июня 2019 года №А51-9971/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 26 июня 2019 года Дело N А51-9971/2019
Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2019 года.
Полный текст решения изготовлен 26 июня 2019 года.
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Овчинникова В.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Буковой О.П.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФОНДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" (ИНН 2540975823, ОГРН 1132500003195, дата регистрации 25.12.2013)
к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-ФОРМАТ" (ИНН 2540185455, ОГРН 1122540008788, дата регистрации 10.10.2012)
о взыскании 1 953 585 рублей 36 копеек
при участии
от истца: представитель Забайдуллина Н.В., доверенность от 12.02.2019 N212, паспорт,
от ответчика: представитель не явился, извещение надлежащее,
установил: ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-ФОРМАТ" о взыскании 1 953 585 рублей 36 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договорам от 19.06.2017 N РТС 225А170024(Д), от 19.06.2017 N РТС 225А170025 (Д).
Ответчик в заседание суда не явился, отзыв на иск, документально обоснованных возражений по сумме исковых требований не представил, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие ответчика.
Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.
Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.
19.06.2017 между фондом Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края" (далее - Фонд, Заказчик, Истец) и ООО "АРТ-ФОРМАТ" (далее - Подрядчик, Ответчик) заключены следующие договоры:
N РТС 225А170024(Д) по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Преображенского городского поселения, согласно положениям (пункт 1.1 Договора) которого Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту, в том числе, крыши многоквартирного дома N 8 по ул. Путинцева в пгт. Преображение (далее - Договор N 1). Цена договора составляет 3 364 851 рубль 56 копеек;
N РТС 225А170025 (Д) по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа, согласно положениям (пункт 1.1 Договора) которого Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту, в том числе, крыш многоквартирных домов N9/11 по пер. Краснознаменному, N 6 по ул. Невской, N 34 по ул. Сафонова в г. Владивостоке (далее - Договор N 2). Цена договора составляет 44 851 402 рубля 95 копеек.
В Приложении N 3 к Договору N 1 установлен срок выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома N 8 по ул. Путинцева в пгт. Преображение (далее - объект N 1) до 15 сентября 2017 года, в Приложении N 3 к Договору N 2 - срок выполнения работ по ремонту крыш многоквартирных домов N 9/11 по пер. Краснознаменному (далее - объект N 2), N 6 по ул. Невская (далее - объект N 3), N 34 по ул. Сафонова в г. Владивостоке (далее - объект N 4) до 30 ноября 2017 года.
Согласно пунктам 4.1, 4.4 Договоров Подрядчик обязан выполнить работы в полном объеме согласно Техническому заданию и в сроки, указанные в пункте 1.2 Договоров и сдать Заказчику выполненные работы по актам в порядке, установленном Договорами.
В соответствии с пунктом 8.2 Договоров установлено, что работы считаются принятыми после подписания заказчиком форм КС-2 и КС-3, подписания членами приемочной комиссии и согласования в соответствии с требованиями Закона Приморского края от 7 августа 2013 года N 227-КЗ "О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае" акта приемки выполненных работ, подтвержденных исполнительной документацией и актами на скрытые работы.
Приемочной комиссией 04.12.2018 была проведена приемка выполненных работ по объекту N 1, 22.11.2018 - по объекту N 2, 12.12.2018 - по объекту N 3, 27.11.2018 - по объекту N 4, по итогам которой составлены Акты приемки выполненных работ.
На основании пункта 11.4 Договоров в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Поскольку работы сданы с нарушением установленного срока, по объекту N 1 после 15.09.2017, по объектам NN 2-4 после 30.11.2017, 15.01.2019 в адрес ООО "АРТ-ФОРМАТ" направлены претензии N 06-исп/207-пд, N 06-исп/210-пд за нарушение срока выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома N 8 по ул. Путинцева в пгт. Преображение и выполнения работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов N 9/11 по пер. Краснознаменному, N 6 по ул. Невской, N 34 по ул. Сафонова в г. Владивостоке о начислении и уплате неустойки в размере 1 953 585 рублей 36 копеек.
До настоящего времени в добровольном порядке штрафные санкции подрядчиком не выплачены.
Данные обстоятельства сторонами не оспорены и в силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются признанными ООО "АРТ-ФОРМАТ".
Нарушение обязательств по сроку выполнения работ явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.
В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе неустойкой, предусмотренной законом или договором.
В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В пункте 11.5 Договоров установлено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер пени устанавливается в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340 "О применении с 1 января 2016 года ключевой ставки Банка России", Указанием Банка России от 11.12.2015 N 3894-У "О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России", Информацией Банка России от 11.12.2015 "О ставке рефинансирования Банка России" с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.
По информация Банка России ключевая ставка с 17.12.2018 составляет 7,75 % годовых.
Истцом при расчете размера подлежащей оплате пени принято во внимание фактическая стоимость выполнения работ, которая составила по объекту N 1 - 3 031 969,88 рублей, по объекту N 2 - 1 741 919,73 рублей, по объекту N 3 - 2 105 151,86 рублей, по объекту N 4 - 1 415 048,92 рублей. За период просрочки с 16.09.2017 по 12.12.2018 размер неустойки составил 1 953 585 рублей 36 копеек.
Поскольку материалами дела подтверждается факт нарушения подрядчиком обязательства по сроку выполнения работ и данное обстоятельство ответчиком не опровергнуто, суд считает обоснованными требования истца о взыскании неустойки. Расчет судом проверен и признан обоснованным.
О применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчик не заявлял.
Расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-ФОРМАТ" в пользу ФОНДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" 1 953 585 рублей 36 копеек неустойки и 32 536 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.
Судья Овчинников В.В.
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка