От 24 мая 2018 года №А51-9863/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

от 24 мая 2018 года Дело N А51-9863/2018
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Чугаевой И.С.,
рассмотрел заявление взыскателя общества с ограниченной ответственностью "Терминал-акционерное строительное общество N 1" (ИНН 2534005200, ОГРН 1022500510603, дата государственной регистрации 17.11.1999, адрес места нахождения: 692623, Приморский край, с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 13, банковские и другие необходимые реквизиты: расчетный счет 40702810050040107193, БИК 040813608, корреспондентский счет 30101810600000000608, Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск, ОКАТО 05255837000)
к должнику обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ" (ИНН 4401104325, ОГРН 1094401006567, дата государственной регистрации 29.12.2009, адрес места нахождения: 690021, Приморский край, г. Владивосток, ул. Липовая, д. 7а, офис 311)
о выдаче судебного приказа о взыскании неустойки по договору N 30681/31452 от 13.05.2014 г. в размере 259 410,42 (двухсот пятидесяти девяти тысяч четырехсот десяти) рублей 42 копейки; процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 62 164,85 (шестидесяти двух тысяч ста шестидесяти четырех) рублей 85 копеек.
Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 309, 310, 525, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 229.1, 229.2, 229.3, 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с должника общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ" (ИНН 4401104325, ОГРН 1094401006567, дата государственной регистрации 29.12.2009, адрес места нахождения: 690021, Приморский край, г. Владивосток, ул. Липовая, д. 7а, офис 311) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Терминал-акционерное строительное общество N 1" (ИНН 2534005200, ОГРН 1022500510603, дата государственной регистрации 17.11.1999, адрес места нахождения: 692623, приморский край, с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 13, банковские и другие необходимые реквизиты: расчетный счет 40702810050040107193, БИК 040813608, корреспондентский счет 30101810600000000608, Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск, ОКАТО 05255837000) неустойку по договору N 30681/31452 от 13.05.2014 г. в размере 259 410,42 (двухсот пятидесяти девяти тысяч четырехсот десяти) рублей 42 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 62 164,85 (шестидесяти двух тысяч ста шестидесяти четырех) рублей 85 копеек, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 716 (четырех тысяч семьсот шестнадцати) рублей.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Терминал-акционерное строительное общество N 1" из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину на сумму 31 (тридцать один) рубль, уплаченную по платежному поручению от 03.05.2018 N393, оригинал которого находится в материалах дела NА51-9863/2018.
Выдать справку на возврат госпошлины.
Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления возражений относительно исполнения судебного приказа.
Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, через арбитражный суд, принявший судебный приказ.
Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Судья Чугаева И.С. место гербовой печати подпись__________
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка