Дата принятия: 06 октября 2014г.
Номер документа: А49-4373/2014
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
440000, г. Пенза, ул. Кирова, д. 35/39, тел. (8412) 52-99-09, факс 55-36-96,Email: info@penza.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об исправлении описки
г. Пенза Дело № А49-4373/2014
“06” октября 2014 г.
Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Оликовой Л.Н.,
рассмотрев вопрос об исправлении описки
по требованию кредитора Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства г. Пензы» ОГРН 1055803006380
о включении в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Асфальтобетонный завод №1» ИНН 5837029004
по делу по заявлениюдолжникаОбщества с ограниченной ответственностью «Асфальтобетонный завод №1» ИНН 5837029004
Временный управляющий Ефремов И. И.
установил:
Определением Арбитражного суда Пензенской области от 23 сентября 2014 г. рассмотрение требования кредитора МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы» по контракту на выполнение работ № 27 от 08.08.2012 г. о включении в реестр требований кредиторов в отношении ООО «Асфальтобетонный завод №1» отложено на 06 октября 2014 г.
Указанным определением судом от кредитора принято уменьшение размера заявленных требований до суммы 840 213 руб. 28 коп.
В определении судом была допущена описка в части указания суммы требований, указано: «Кредитор заявил ходатайство об уменьшении заявленных требований. Просил включить в реестр требований кредиторов неустойку по контракту на выполнение работ № 27 от 08.08.2012 г. за период с 11.05.2014 г. по 26.05.2014 г. в размере 249 361 руб. 12 коп.
Суд, на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ принимает от кредитора уменьшение размера заявленных требований до суммы 249 361 руб. 12 коп.Размер требований составляет 249 361 руб. 12 коп.»,
следует читать:«Кредитор заявил ходатайство об уменьшении заявленных требований. Просил включить в реестр требований кредиторов неустойку по контракту на выполнение работ № 27 от 08.08.2012 г. за период с 11.05.2014 г. по 26.05.2014 г. в размере 840 213 руб. 28 коп.
Суд, на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ принимает от кредитора уменьшение размера заявленных требований до суммы 840 213 руб. 28 коп.Размер требований составляет 840 213 руб. 28 коп.».
В соответствии с ч. 3 ст. 179 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд считает возможным, не затрагивая существа судебного акта, на основании ст. ст. 179, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исправить допущенную описку.
Руководствуясь ст.ст. 179, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Исправить описку в определении Арбитражного суда по делу № А49-4373/2014 от 23.09.2014 г. о об отложении судебного заседания по рассмотрению требования кредитора МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы» по контракту на выполнение работ № 27 от 08.08.2012 г. о включении в реестр требований кредиторов в отношении ООО «Асфальтобетонный завод №1» в части указания суммы заявленных требований, следует читать: «Кредитор заявил ходатайство об уменьшении заявленных требований. Просил включить в реестр требований кредиторов неустойку по контракту на выполнение работ № 27 от 08.08.2012 г. за период с 11.05.2014 г. по 26.05.2014 г. в размере 840 213 руб. 28 коп.
Суд, на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ принимает от кредитора уменьшение размера заявленных требований до суммы 840 213 руб. 28 коп.Размер требований составляет 840 213 руб. 28 коп.».
Определение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области.
Судья Л.Н. Оликова
