Дата принятия: 14 марта 2022г.
Номер документа: А45-5203/2022
АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
от 14 марта 2022 года Дело N А45-5203/2022
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Ершовой Л.А., рассмотрел заявление взыскателя федерального государственного бюджетного учреждения науки институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ОГРН 1025403662074) к должнику обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Рестюнион" (ОГРН 1137746984187) о выдаче судебного приказа на взыскание неустойки в сумме 45 323, 75 руб.
Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 229.1, 229.2, 229.5 и 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
взыскать с должника общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Рестюнион" (ИНН 7724895197, ОГРН 1137746984187, адрес регистрации: 115547, город Москва, улица Бирюлёвская, дом 52, корпус 2, квартира 343, дата регистрации в ЕГРЮЛ: 23.10.2013) в пользу федерального государственного бюджетного учреждения науки институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИНН 5408105520, ОГРН 1025403662074, адрес регистрации: 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17, дата регистрации в ЕГРЮЛ: 18.12.2002) неустойку по договору N 912 от 09.10.2020 о выполнении работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (путем археологической разведки) земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ по объекту: "Объект культурного наследия регионального значения "Дом, в котором с 23 сентября 1919 года по 18 февраля 1920 года размещалась редакция и типография газеты "Соха и Молот" - орган армейского Совета партизанской армии Кравченко-Щетинкина", по адресу: г. Минусинск, ул. Комсомольская, 9" за период с 09.12.2020 по 02.12.2021 в сумме 45 323, 75 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1000 руб.
Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления возражений относительно исполнения судебного приказа.
Судебный приказ может быть обжалован в суд кассационной инстанции в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного приказа через арбитражный суд, принявший судебный приказ.
Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Судья Л.А. Ершова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
