Дата принятия: 09 декабря 2019г.
Номер документа: А43-36156/2019
АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 9 декабря 2019 года Дело N А43-36156/2019
Арбитражный суд Нижегородской области в составе
судьи Трясковой Надежды Викторовны (шифр 9-1049)
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шмелевой Е.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело
по иску акционерного общества "Павловский молочный завод" (ИНН 5252000632, ОГРН 1025202120240)
к ответчику: обществe с ограниченной ответственностью "НоватермЭнергоСтрой" (ИНН 5260225421, ОГРН 1085260007007)
о взыскании 4 861 884 руб. 13 коп.
при участии представителей сторон:
от истца: Остроумов Н.В. по доверенности от 25.06.2019,
от ответчика: Грачева В.А. по доверенности от 01.10.2019,
установил:
акционерное общество "Павловский молочный завод" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НоватермЭнергоСтрой" о взыскании 84 108 900 руб. неустойки, начисленной за нарушение промежуточных сроков производства работ по договору от 21.03.2017 N4-ПМЗ, 2 196 200 руб. неустойки, начисленной за нарушение конечного срока производства работ.
Исковые требования заявлены на основании статей 309, 310, 330, 708, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать с ответчика 9 521 177 руб. неустойки, начисленной за нарушение промежуточных сроков производства работ по договору от 21.03.2017 N4-ПМЗ, 2 196 200 руб. неустойки, начисленной за нарушение конечного срока производства работ.
Уменьшение размера исковых требований судом принято на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В результате переговоров стороны решили завершить дело миром, о чем заключили соглашение и обратились в суд с ходатайством об утверждении мирового соглашения.
От имени истца соглашение подписано генеральным директором Сергеенковой Ю.К., от ответчика - генеральным директором Киселевым А.А. Полномочия указанных лиц на заключение мирового соглашения подтверждены представленными в материалы документами.
Соглашение судом проверено и установлено, что оно не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц.
Учитывая, что стороны договорились о прекращении судебного спора, суд считает возможным мировое соглашение утвердить, в связи с чем в силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу подлежит прекращению.
Расходы по оплате государственной пошлины по делу, исходя из условий мирового соглашения, и в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика в сумме 24 476 руб.10 коп. и подлежат взысканию в пользу истца. В оставшейся части оплаченная истцом при подаче иска государственная пошлина в сумме 57 110 руб. 90 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. Также в связи с уменьшением исковых требований возврату истцу из федерального бюджета подлежит 118 413 руб. государственной пошлины.
Руководствуясь статьями 49, 139, 141, 142, 150, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить достигнутое сторонами мировое соглашение о нижеследующем:
"1. Стороны установили, что истцом с учетом уточнения заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки за нарушение промежуточных сроков производства работ по договору подряда N 4-ПМЗ от 21.03.2017 г. в размере 9 521 177 рублей, неустойки за нарушение конечного срока производства работ по договору подряда N 4-ПМЗ от 21.03.2017 г. в размере 2 196 200 рублей и судебных расходов.
2. Истец отказывается от заявленных в рамках настоящего дела требований в полном объеме на следующих условиях:
2.1 Ответчик исполняет принятые на себя обязательства по договору подряда N 4-ПМЗ от 21.03.2017 г. в полном объеме в следующие сроки:
2.1.1 Провести полный комплекс пуско-наладочных работ, необходимый для начала работы автоматизированного парового котла Viessman Vitomax 200 HS, в том числе провести комплексное опробование, которое подразумевает под собой непрерывную и бесперебойную работу основного оборудования в течение 72 (семидесяти двух) часов - в течение 5 календарных дней с даты подписания настоящего мирового соглашения.
Подготовить и направить истцу весь комплект подписанной со стороны ответчика исполнительной документации по договору - в течение 30 рабочих дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы промышленной безопасности;
2.1.2. Обеспечить проведение государственной экспертизы промышленной безопасности проектной документации "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Котельная ОАО "Павловский молочный завод" - регNА40-16348-0001 по адресу: г. Павлово, ул. Трудовая, д. 78" (проект разработан ООО "Новатерм-проект") и получение положительного заключения государственной экспертизы промышленной безопасности - в течение 70 календарных дней с даты получения от истца уведомления о внесении истцом изменений в реестр ОПО.
В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы промышленной безопасности указанной проектной документации вследствие выявленных недостатков в документации либо обстоятельств, за которые отвечает ответчик, ООО "Новатермэнергострой" обязуется возместить истцу расходы на проведение указанной экспертизы, а также в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения отрицательного заключения устранить все выявленные недостатки и направить проектную документацию для проведения повторной экспертизы.
2.1.3. Обеспечить внесение экспертизы промышленной безопасности в реестр Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или иного органа, которому переданы аналогичные функции, - в течение 25 рабочих дней с даты получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Котельная ОАО "Павловский молочный завод" - регNА40-16348-0001 по адресу: г. Павлово, ул. Трудовая, д. 78" (проект разработан ООО "Новатерм-проект");
2.1.4. Обеспечить получение истцом разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию объекта технического перевооружения, обеспечить постановку истцом на учет технических устройств в органах Ростехнадзора, обеспечить внесение истцом изменений в состав ОПО и регистрацию нового ОПО в реестре ОПО - в течение 25 рабочих дней с даты получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Котельная ОАО "Павловский молочный завод" - регNА40-16348-0001 по адресу: г. Павлово, ул. Трудовая, д. 78" (проект разработан ООО "Новатерм-проект").
2.1.5. Выполнить все иные обязательства, предусмотренные договором подряда N 4-ПМЗ от 21.03.2017 г., в том числе обязательства, прямо не указанные в договоре подряда N 4-ПМЗ от 21.03.2017 г., но необходимые для запуска и надлежащей работы автоматизированного парового котла Viessman Vitomax 200 HS - в разумные сроки.
2.2. Ответчик выполняет комплекс мероприятий по обеспечению функционирования существующего оборудования котельной и оборудования, установленного в рамках договора подряда N 4-ПМЗ от 21.03.2017 г.:
2.2.1. Разработать техническую документацию по оптимизации технологической схемы существующей котельной в части утилизации "выпара" от деаэратора и обеспечить проведение государственной экспертизы документации и/или экспертизы промышленной безопасности документации в зависимости от требований действующего законодательства - в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего мирового соглашения. Расходы по обеспечению проведения государственной экспертизы в случае необходимости ее проведения несет истец;
2.2.2. Выполнить работы по замене трубопроводов существующей котельной в соответствии с п. 2 Приложения N 1 - в течение 30 календарных дней с момента поступления письменного уведомления от истца о готовности к началу производства работ;
2.2.3. В случае покупки истцом новых деаэратора и экономайзера - выполнить комплекс демонтажных работ существующего оборудования и работ по монтажу и обвязке новых деаэратора и экономайзера - в течение 15 календарных дней с момента поступления письменного уведомления от истца о готовности к началу производства работ.
2.3. Ответчик выплачивает истцу стоимость замены поврежденной плитки в помещении котельной, в которой ответчиком проводились работы в рамках договора подряда N 4-ПМЗ от 21.03.2017 г., в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в том числе НДС 20% - в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего мирового соглашения.
3. Ответчик подтверждает, что имеет все необходимые разрешения, лицензии и допуски для исполнения обязательств, указанных в п. 3 настоящего мирового соглашения, и будет обеспечивать продление соответствующих разрешений, лицензий и допусков до момента полного исполнения обязательств по настоящему мировому соглашению.
4. Ответчик выполняет указанные в п. 3.1 работы в счет стоимости работ по договору подряда N 4-ПМЗ от 21.03.2017 г. ответчик выполняет указанные в п. 3.2 работы полностью за свой счет, без получения встречного предоставления со стороны истца. Материалы для выполнения работ, указанных п. 3.2.2. настоящего мирового соглашения, приобретаются за счет истца.
5. Стороны договорились, что качество работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего мирового соглашения, должно соответствовать условиям договора подряда N 4-ПМЗ от 21.03.2017 г. Стороны договорились, что положения договора подряда N 4-ПМЗ от 21.03.2017 г. применяются к отношениям, связанным с выполнением ответчиком работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего мирового соглашения, в части, не противоречащей условиям настоящего мирового соглашения.
6. Стороны договорились, что качество работ, предусмотренных п. 3.2 настоящего мирового соглашения, должно соответствовать действующим техническим требованиям и нормативам. Гарантийный срок на работы устанавливается в течение 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ без замечаний отдельно по каждому виду работ.
7. В случае просрочки исполнения ответчиком обязательств, указанных в п. 3.1 настоящего мирового соглашения, вследствие обстоятельств, за которые отвечает ответчик, ответчик уплачивает истцу неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) руб. за каждый день просрочки по каждому нарушению.
8. В случае отказа ответчика от исполнения обязательств, указанных в п. 3.1 настоящего мирового соглашения, ответчик уплачивает истцу неустойку в размере 1 000 000 (Один миллион) руб. по каждому нарушению.
9. В случае просрочки исполнения ответчиком обязательств, указанных в п. 3.2 настоящего мирового соглашения, ответчик уплачивает истцу неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. за каждый день просрочки по каждому нарушению.
10. В случае отказа ответчика от исполнения обязательств, указанных в п. 3.2 настоящего мирового соглашения, ответчик уплачивает истцу неустойку в размере
1 000 000 (один миллион) руб. по каждому нарушению. В этом случае истец вправе без согласия ответчика привлечь к выполнению работ иную организацию, направив ответчику соответствующее уведомление. В случае превышения стоимости работ, выполненных привлеченной истцом организацией, над размером указанной в настоящем пункте неустойки, ответчик обязан возместить истцу разницу в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
11. В случае нарушения ответчиком сроков оплаты денежных средств в соответствии с п. 3.3. настоящего мирового соглашения, ответчик уплачивает истцу неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
12. В срок до 10 декабря 2019 года ответчик обязуется выплатить истцу путем перечисления денежных средств на расчетный счет понесенные истцом судебные расходы на рассмотрение настоящего дела в размере:
· 30% от уплаченной истцом государственной пошлины за рассмотрение искового заявления, что составляет 24 476 (Двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 10 копеек.
13. Государственная пошлина за рассмотрение настоящего искового заявления, уплаченная истцом, в размере 57 110 (Пятьдесят семь тысяч сто десять) рублей 90 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ в связи с заключением настоящего мирового соглашения.
14. В случае неисполнения ответчиком обязательств, предусмотренных пунктами 3-13 настоящего мирового соглашения, истец вправе на основании п. 2 ст. 142 АПК РФ обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа. Истец вправе самостоятельно определить, какие из перечисленных в п. 3-13 настоящего мирового соглашения обязательств и в какой части (сумме) не исполнены Ответчиком.
15. Настоящее мировое соглашение полностью соответствует требованиям действующего законодательства, а также не затрагивает интересы третьих лиц. Ответчик подтверждает, что им получены все предусмотренные учредительными документами разрешения и согласования для заключения настоящего мирового соглашения на изложенных в нем условиях".
Возвратить акционерному обществу "Павловский молочный завод" (ИНН 5252000632, ОГРН 1025202120240) из федерального бюджета оплаченную по платежному поручению от 22.08.2019 N2905 государственную пошлину в сумме 175 523 руб. 90 коп. (118 413 руб. + 57 110 руб. 90 коп.).
Возврат государственной пошлины осуществить на основании настоящего судебного акта.
Производство по делу прекратить.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца со дня вынесения определения.
Судья Н.В. Тряскова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
