Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 10 октября 2019 года №А43-32541/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 10 октября 2019 года Дело N А43-32541/2019
Резолютивная часть решения объявлена 4 октября 2019 года
Полный текст решения изготовлен 10 октября 2019 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Бодровой Натальи Владимировны (шифр дела 14-782),
при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Кузнецовой С.В.,
рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению
Правительства Нижегородской области (ИНН 5253004358; ОГРН 1025203037551) город Нижний Новгород
к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Рубин" (ИНН: 5257126808, ОГРН: 1115257013090), город Нижний Новгород,
о взыскании пени и штрафа,
при участи в судебном заседании представителей сторон:
от истца: Мицкевич О.В., доверенность 05.02.2019,
от ответчика: не явились, извещены,
установил: Правительство Нижегородской области (далее - Правительство) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Рубин" (далее - Общество) о взыскании 1 552 517 руб. 50 коп. штрафа за нарушение срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в рамках соглашения N 182 от 18.11.2016 о реализации инвестиционного проекта "Строительство здания комбината бытового обслуживания населения (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, приемный пункт прачечной)" за период с 11.04.2018 по 20.06.2019, 22 834 руб. 9 коп. пени, начисленных на сумму долга - 310 503 руб. 50 коп., взысканную решением суда от 10.04.2018 по делу 3А43-42139/2017 за период с 16.02.2017 по 10.04.2018.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыва на иск в материалы дела не представил.
В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 04.10.2019 года до 10 час. 00 мин., по окончании которого заседание продолжено.
После перерыва от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований.
Истец просит взыскать с ответчика 1 552 517 руб. 50 коп. штрафа за нарушение срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в рамках соглашения N 182 от 18.11.2016 о реализации инвестиционного проекта "Строительство здания комбината бытового обслуживания населения (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, приемный пункт прачечной)" за период с 11.04.2018 по 20.06.2019, 46 713 руб.57 коп. пени, начисленные на сумму долга - 310 503 руб. 50 коп., взысканную решением суда от 10.04.2018 по делу NА43-42139/2017 за период с 17.06.2017 по 21.06.2019.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие сторон.
Резолютивная часть решения объявлена 04.10.2019. В порядке статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изготовление решения в полном объеме откладывалось до 10.10.2019.
Как следует из материалов дела Правительством Нижегородской области (Правительство) и ООО "Рубин" (Инвестор) 18.11.2016 заключили соглашение N 182 о реализации инвестиционного проекта "Строительство здания комбината бытового обслуживания населения (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, приемный пункт прачечной)".
Согласно пункту 1.1 соглашения предметом соглашения является реализации инвестиционного проекта "Строительство здания комбината бытового обслуживания населения (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, приемный пункт прачечной)" на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, между домами N 16 "Б" и 16 "В" площадью 600 кв.м с кадастровым номером 52:18:0040169:81 с ориентировочным объемом инвестиций 31 050 350 руб., в том числе в строительство 31 050 350 руб.
Согласно пункту 1.2 соглашения в рамках реализации проекта инвестор обязуется осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта "Строительство здания комбината бытового обслуживания населения (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, приемный пункт прачечной)" (далее Объект)в срок, установленный пунктом 3.2.2 соглашения.
В соответствии с пунктом 1.3 договора инвестор вносит денежные средства в счет оплаты компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру (далее Компенсация) в порядке и сроки, установленные соглашением.
В силу пункта 2.5 соглашения инвестор уплачивает компенсацию в следующие сроки:
- обеспечительный платеж в сумме 310 503 руб. 50 коп., уплачивается не позднее 90 календарных дней с даты подписания соглашения;
- денежные средства в сумме 853 884 руб. 63 коп. уплачиваются в срок до 3 лет с даты подписания соглашения.
В силу пункта 3.2.2 соглашения инвестор обязуется оформить договор аренды земельного участка, указанный в пункте 1.1 соглашения, разработать проект, получить разрешение на строительство объекта, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в течение 19 месяцев с даты подписания акта приема-передачи земельного участка, указанного в пункте 1.1 соглашения.
Согласно пункту 6.2 соглашения при несоблюдении инвестором сроков внесения платежей, в том числе обеспечительного платежа, установленных разделом 2 соглашения, инвестор выплачивает пени в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период наличия задолженности, за каждый день просрочки платежа (включая день платежа) начисляемых на остаток невыплаченных средств.
Пунктом 6.3 соглашения установлено, что в случае нереализации инвестором проекта в срок, установленный подпунктом 3.2.2 соглашения, инвестор уплачивает штраф в размере 5 % от суммы ориентировочного объема инвестиций, указанной в пункте 1.1 соглашения, составляющий 1 552 517 руб. 50 коп.
15.11.2016 подписан договор аренды земельного участка.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Обществом не получено.
Истец направил в адрес Общества претензию от 17.06.2019 N Исх-326-142455/19 с требованием оплатить штраф за нарушение срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в рамках спорного соглашения.
Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
На основании статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Истец основывает свое требование на пункте 6.3 соглашения, согласно которому в случае нереализации инвестором проекта в срок, установленный подпунктом 3.2.2 соглашения, инвестор уплачивает штраф в размере 5% от суммы ориентировочного объема инвестиций, указанной в пункте 1.1 соглашения, составляющий 1 552 517 руб. 50 коп.
Факт нарушения срока, установленного соглашением для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подтвержден материалами дела.
Таким образом, требование о взыскании штрафа за нарушение срока исполнения указанного обязательства предъявлено правомерно и подлежит удовлетворению.
Также истцом заявлено требование о взыскании 46 713 руб.57 коп. пени, начисленных на сумму долга - 310 503 руб. 50 коп., взысканную решением суда от 10.04.2018 по делу 3А43-42139/2017 за период с 17.06.2017 по 21.06.2019 (с учетом уточнения).
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 10.04.2018 с Общества взысканы в пользу Правительства задолженность по внесению платежей в счет оплаты компенсации расходов за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру по соглашению от 18.11.2016 N 182 о реализации инвестиционного проекта в размере 310 503 руб. 50 коп., пени за период с 16.02.2017 по 16.05.2017 в размере 7 958 руб. 83 коп.
Указанный судебный акт Общество не исполнило, в связи с чем истец в соответствии с пунктом 6.2 спорного соглашения начислил пени в размере 46 713 руб. 57 коп. на сумму долга - 310 503 руб. 50 коп., взысканного указанным решением, за период с 17.06.2017 по 21.06.2019 (с учетом уточнения).
Расчет пени судом проверен и признан верным.
Суд удовлетворяет уточненные исковые требования в полном объеме.
В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, поскольку истец в порядке статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты госпошлины и при подаче иска её не уплачивал.
Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Рубин" (ИНН: 5257126808, ОГРН: 1115257013090), город Нижний Новгород, в пользу Правительства Нижегородской области (ИНН 5253004358; ОГРН 1025203037551) город Нижний Новгород:
- 1 552 517 рублей 50 копеек - штрафа,
- 46 713 рублей 57 копеек - пени, начисленные на сумму долга (310 503 рубля 50 копеек), взысканную решением Арбитражного суда Нижегородской области от 10.04.2018 по делу N А3-42139/2017 за период с 17.06.2017 по 21.06.2019.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Рубин" (ИНН: 5257126808, ОГРН: 1115257013090), город Нижний Новгород, в доход федерального бюджета 28 992 рубля государственной пошлины.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья Н.В. Бодрова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка