Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 29 ноября 2019 года №А43-32536/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 ноября 2019 года Дело N А43-32536/2019
Резолютивная часть решения объявлена 21 ноября 2019 года
Решение изготовлено в полном объеме 29 ноября 2019 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Требинской Ирины Владимировны (шифр 13-694),
при ведении протокола секретарем судебного заседания Карасевой М.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению
Правительства Нижегородской области (ИНН 5253004358 ОГРН 1025203037551), г.Нижний Новгород,
к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Транзит" (ИНН 5262283010 ОГРН 1125262013580), г.Нижний Новгород,
о взыскании штрафа и пеней,
без участия представителей сторон,
установил: Правительство Нижегородской области обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области к обществу с ограниченной ответственностью компания "Транзит" с иском о взыскании 13 245 рублей 20 копеек пеней за нарушение срока оплаты долга (145 000 рублей), взысканного решением Арбитражного суда Нижегородской области от 11.01.2016 по делу А43-42912/2018, за период с 12.02.2019 по 22.04.2019; 525 рублей 27 копеек пеней, начисленных на сумму долга (30 000 рублей), за период с 24.01.2018 по 27.04.2018, 875 000 рублей штрафа.
Исковые требования основаны на соглашении о реализации инвестиционного проекта "Строительство автоматической заправочной станции с магазином сопутствующих товаров" N87 от 26.10.2017.
В ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования и просит взыскать с ответчика 875 000 рублей штрафа и 13 770 рублей 48 копеек неустойки за период с 01.02.2018 по 22.04.2019.
Уточнение судом принято (ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Стороны явку представителей в суд не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.
В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ заявление рассмотрено в их отсутствие.
Как следует из материалов дела, 26.10.2017 между Правительством Нижегородской области (Правительство) и обществом с ограниченной ответственностью "Транзит" (инвестор) заключено соглашение N87 о реализации инвестиционного проекта "Строительство автоматической заправочной станции с магазином сопутствующих товаров" (далее - соглашение).
В соответствии с пунктом 1.1 предметом соглашения является реализация инвестиционного проекта "Строительство автоматической заправочной станции с магазином сопутствующих товаров" на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гороховецкая, напротив дома N23Б по ул. Путейская, площадью 1700 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0030344:92, с ориентировочным объемом инвестиций 17 500 000 рублей.
В рамках реализации инвестиционного проекта инвестор обязался осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта "Строительство автоматической заправочной станции с магазином сопутствующих товаров" в течение 16 месяцев с даты подписания акта приема-передачи земельного участка (пункты 1.2 и 3.2.2 соглашения).
Инвестор вносит денежные средства в счет оплаты компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в порядке и сроки установленные соглашением (пункт 1.3 соглашения).
Размер компенсации устанавливается на основании временной методики расчета компенсации затрат и социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 01.09.2006 N676-р и согласно расчету составляет 656 250 рублей (пункт 2.1 соглашения).
Согласно пунктам 2.2-2.4 соглашения в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению инвестор вносит обеспечительный платеж. Размер обеспечительного платежа определяется на основании методики, равен 1% от заявленного объема инвестиций в строительство и составляет 175 000 рублей. Обеспечительный платеж засчитывается в счет оплаты компенсации и не подлежит возврату при прекращении, расторжении или изменении любых условий соглашения.
Инвестор оплачивает компенсацию в следующие сроки:
- обеспечительный платеж в сумме 175 000 рублей, уплачивается не позднее 90 календарных дней с даты подписания соглашения;
- денежные средства в сумме 481 250 рублей, уплачиваются в срок до трех лет с даты подписания соглашения, но не позднее срока действия договора аренды на земельный участок, указанный в п. 1.1 соглашения (пункт 2.5 соглашения).
Инвестор в добровольном порядке и в сроки указанные выше осуществляет уплату компенсации путем перечисления денежных средств на счет Управления Федерального казначейства по Нижегородской области в соответствии с реквизитами, указанными в пункте 10 соглашения (пункт 2.6 соглашения)
Согласно пункту 3.2.2 соглашения инвестор обязуется оформить договор аренды земельного участка, разработать проект, получить разрешение на строительство объекта, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в течение 16 месяцев с даты подписания акта приема-передачи земельного участка.
При несоблюдении инвестором сроков внесения платежей, в том числе обеспечительного платежа, инвестор выплачивает пени в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей в период наличия задолженности, за каждый день просрочки платежа, начисляемых на остаток невыплаченных средств (пункт 6.2 соглашения).
В случае нереализации инвестором проекта в течение 16 месяцев с даты подписания акта приема-передачи земельного участка, инвестор уплачивает штраф в размере 5% от суммы ориентировочного объема инвестиций, указанной в пункте 1.1 соглашения.
Во исполнение условий соглашения 27.10.2017 между Правительством Нижегородской области и ООО "Транзит" заключен договор аренды земельного участка N18-5474с.
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 11.01.2019 по делу NА43-42912/2018 с ответчика в пользу истца в рамках данного соглашения, взыскано 145 000 рублей долга и 259 рублей 70 копеек пеней за период с 25.01.2018 по 31.01.2018.
Поскольку ответчик обязательства по соглашению N87 от 26.10.2017 в установленный срок не исполнил, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении иска в силу следующего.
В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается (статьи 309, 310 Гражданского кодекса РФ).
Распоряжением Правительства Нижегородской области от 01.09.2006 года N 676-р утверждена Временная методика расчета компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.
Пунктом 4 установлено, что инвестиционным соглашением на время совместной деятельности по строительству (реконструкции) объекта между Правительством Нижегородской области и застройщиком-инвестором предусматриваются имущественные права Правительства на компенсацию затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в денежном выражении.
Истец просит взыскать с ответчика 875 000 рублей штрафа, за несоблюдение сроков реализации.
Согласно соглашению о реализации инвестиционного проекта его предметом являлась реализация инвестиционного проекта "Строительство автоматической заправочной станции с магазином сопутствующих товаров" на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гороховецкая, напротив дома N23Б по ул. Путейская, площадью 1700 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0030344:92, с ориентировочным объемом инвестиций 17 500 000 рублей.
С целью реализации данного проекта был подписан договор аренды земельного участка от 27.10.2017 N18-5474с.
В соответствии с пунктом 3.2.2 соглашения инвестор обязуется оформить договор аренды земельного участка, разработать проект, получить разрешение на строительство объекта, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в течение 16 месяцев с даты подписания акта приема-передачи земельного участка.
Ответчиком разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в течение указанного срока не получено, доказательств обратного в дело не представлено.
Пунктом 1.1 соглашения предусмотрено, что в случае нереализации инвестором проекта в течение 16 месяцев с даты подписания акта приема-передачи земельного участка, инвестор уплачивает штраф в размере 5% от суммы ориентировочного объема инвестиций.
На основании вышеуказанного требование истца о взыскании 875 000 рублей штрафа, за несоблюдение сроков реализации подлежит удовлетворению.
Истцом также заявлено требование о взыскании 13 770 рублей 48 копеек неустойки за период с 01.02.2018 по 22.04.2019, начисленной на сумму основного долга 175 000 рублей, взысканного решением Арбитражного суда Нижегородской области от 11.01.2019 по делу А43-42912/2018.
Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой,
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Гражданского кодекса РФ).
Истец основывает заявленное требование на пункте 6.2 соглашения, согласно которому при несоблюдении инвестором сроков внесения платежей, в том числе обеспечительного платежа, инвестор выплачивает пени в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей в период наличия задолженности, за каждый день просрочки платежа, начисляемых на остаток невыплаченных средств.
Согласно расчету истца размер пеней за период с 01.02.2018 по 22.04.2019.
Расчет неустойки проверен судом и признан верным.
Поскольку на момент рассмотрения дела доказательств уплаты пеней в материалы дела не представлено, требование Правительства Нижегородской области о взыскании пеней подлежит удовлетворению на сумму 13 770 рублей 48 копеек.
Расходы по госпошлине по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на ответчика. Так как истец в силу пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины освобожден, госпошлина подлежит взысканию в доход федерального бюджета Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Транзит" (ИНН 5262283010 ОГРН 1125262013580), г.Нижний Новгород в пользу Правительства Нижегородской области (ИНН 5253004358 ОГРН 1025203037551), г.Нижний Новгород, 875000 рублей штрафа и 13770 рублей 48 копеек пеней.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Транзит" (ИНН 5262283010 ОГРН 1125262013580), г.Нижний Новгород в доход федерального бюджета РФ 20775 рублей государственной пошлины.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу в установленном порядке.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия.
Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке кассационного производства, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
судья И.В.Требинская
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка