Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 27 октября 2019 года №А43-32361/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)

от 27 октября 2019 года Дело N А43-32361/2019
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Беляниной Евгении Владимировны (шифр 37-891),
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело
по иску общества с ограниченной ответственностью "Химпром - Промышленное Строительство" (ОГРН 1155249004900, ИНН 5249142429)
к акционерному обществу "Волгостальконструкция" (ОГРН 1025202605383, ИНН 5258007761)
о взыскании 307 161 руб.,
без вызова сторон,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Химпром - Промышленное Строительство" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к акционерному обществу "Волгостальконструкция" о взыскании 307 161 руб. неустойки по пункту 9.2.4 договора от 22.09.2015 N22/09/2015 за период с 12.10.2016 по 28.10.2017 (с учетом решения Арбитражного суда Нижегородской области от 30.01.2018 по делу NА43-31641/2018).
Ответчик, не оспаривая возможности начисления неустойки и расчета ее размера, полагает подлежащую уплате неустойку явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства и просит суд снизить неустойку применительно к положениям статьи 333 Гражданского кодекса РФ.
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 228-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении ходатайства ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказать.
Ходатайство ответчика о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ удовлетворить.
Взыскать с акционерного общества "Волгостальконструкция" (ОГРН 1025202605383, ИНН 5258007761; зарегистрировано 29.09.1992 Нижегородской регистрационной палатой; г.Н.Новгород, пр-кт Ленина, д.2) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Химпром - Промышленное Строительство" (ОГРН 1155249004900, ИНН 5249142429; зарегистрировано 04.09.2015 Межрайонной инспекцией ФНС России N2 по Нижегородской области; Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.24/8, оф.217) 150 000 руб. неустойки, 9 143 руб. государственной пошлины.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в деле. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в Арбитражный суд Нижегородской области в течение 5 дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Арбитражного суда Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении 15 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения оно вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы настоящее решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
Исполнительный лист выдать после вступления настоящего решения в законную силу по заявлению взыскателя. Исполнительный лист до истечения срока на обжалование настоящего решения в апелляционном порядке выдать по заявлению взыскателя.
Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий 15 дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме. Настоящее решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в том же порядке и только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья Е.В.Белянина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка