Дата принятия: 24 февраля 2014г.
Номер документа: А41-53713/2013
Арбитражный суд Московской области
107053,ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
опрекращении производства по делу
г.Москва
24 февраля 2014года Дело № А41-53713/13
Резолютивная часть определения объявлена 03.02.2013 г.
Полный текст определения изготовлен 24.02.2013 г.
Арбитражный суд Московской области в составе:
Председательствующего судьи Г.А.Гарькушовой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Анфилофьевой О.В.
рассмотрев в судебном заседании дело
по исковому заявлению ООО «ЭКСПО-РИЭЛТ»
к ЗАО «Управление по строительству № 111»
о взыскании денежных средств.
при участии в судебном заседании представителей согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:
ООО «ЭКСПО-РИЭЛТ» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к ЗАО «Управление по строительству № 111» о взыскании неустойки в сумме 228.383 руб. 10 коп. за период с 01.07.2012 г. по 15.10.2013 г.
Согласно п.8.1 договора, по которому предъявлены требования, все споры по нему подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
Дело рассматривается компетентным судом.
Определением от 25.10.2013 г. исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производство.
В связи с поступлением заявления об утверждении мирового соглашения, арбитражный суд 18.12.2013 г. перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.
Представитель истца в судебное заседание не явился.
О ходе рассмотрения спора извещен надлежащим образом, в том числе путем размещения информации о ходе рассмотрения спора на Интернет сайте арбитражного суда.
Поскольку стороны о возможности перехода к рассмотрению спора судом первой инстанции были извещены, возражений против рассмотрения спора в настоящем судебном заседании к его началу не поступило, суд, руководствуясь ч.4 ст.137 АПК РФ и п.27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции по существу.
Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.
Между сторонами 30.08.2011 г. был заключен агентский договор № 2 по которому агент (ответчик) обязался совершить по поручению и за счет принципалов (в том числе истца) ряд действий согласно п.3.1 договора.
Истцом представлено в письменной форме заявление об утверждении мирового соглашения в отсутствии представителя.
Сторонами заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения на следующих условиях.
«Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-РИЭЛТ», ОГРН 1037700142160, именуемое в дальнейшем «Истец», в лице Генерального директора Блохина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Управление по строительству №111» (ЗАО «СУ-111»), ОГРН 1027739085846, именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице представителя Васильевой Екатерины Юрьевны, действующей на основании доверенности № 71 от «03» июля 2013 года, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», являющиеся сторонами по делу № А41-53713/2013 Арбитражного суда Московской области по иску ООО «ЭКСПО-РИЭЛТ» о взыскании пени в размере 228 383,10 рублей по договору №2 от 30.08.2011г., далее именуемому «Договор», заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем:
1. Настоящее Мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со ст.ст. 138-141 АПК РФ, для целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанного иска.
2. По настоящему Мировому соглашению Стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.1. Истец отказывается от взыскания с Ответчика неустойки в размере 90% от заявленной суммы, а именно – 205.544 (Двести пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 79 копеек.
2.2. Ответчик обязан уплатить Истцу 10% от заявленной в исковом заявлении неустойки, а именно 22.838 (Двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 31 копейка в срок до 20 декабря 2013года.
2.3. Ответчик обязан в срок до 25.12.2013 г. передать Истцу в установленном Договором порядке документы, предусмотренные п.п.5.2.14 Договора, а именно:
> отчёты Агента о выполнении поручения по Договору в интересах Истца после 02.09.2013г. на сумму 150 756 (Сто пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 49 копеек с приложением заверенных копий документов, подтверждающих произведенные Ответчиком в соответствии с Договором расходы, и счет-фактуру;
> Акты об оказанных услугах, подтверждающие оказание Ответчиком по Договору после 02.09.2013г. услуг на сумму 7 537 (Семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 82 копейки, с приложением счета-фактуры.
2.4.В случае неисполнения Ответчиком в установленный срок обязанности, указанной в пункте 2.3. Мирового соглашения, Ответчик обязан уплатить Истцу штраф в размере 205 544 (Двести пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 79 копеек в срок до 31 декабря 2013г. В случае неисполнение Ответчиком обязательства по уплате штрафа в добровольном порядке, условие мирового соглашения об уплате штрафа подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа.
2.5. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения заключить Дополнительное соглашение к Договору, в соответствии с которым, Стороны установят новый срок передачи Объекта на баланс г.Москвы (п.п. 5.2.21. Договора) -20.12.2014г.
3. Ответчик перечисляет Истцу денежные средства по следующим реквизитам:
Получатель платежа - ООО «ЭКСПО-РИЭЛТ» ИНН 7727183543 КПП 772901001
Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
р/с 40702810338180001928 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
4. Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные Истцом при подаче иска превышающие подлежащую возврату Истцу из федерального бюджета сумму на основании п.3 ч.1 ст.141 АПК РФ, возмещаются Ответчиком.
5. Руководствуясь ст.ст.138 - 141 АПК РФ и п.2 ст.150 АПК РФ стороны ходатайствуют перед Арбитражным судом Московской области об утверждении настоящего Мирового соглашения и прекращении производства по делу № А41-53713/2013.
6. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр передается Арбитражному суду Московской области для приобщения к материалам дела № А41-53713/2013, по одному экземпляру для Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-РИЭЛТ» и для Закрытого акционерного общества «Управление по строительству №111».
7. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, сторонам известны и понятны.
Суд, проверив текст мирового соглашения, находит возможным его утвердить, так как оно не противоречит действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, производство по делу следует прекратить.
Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены судом в судебном заседании. Правовые последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу сторонам разъяснены и понятны.
При обращении в Арбитражный суд Московской области истцом платежным поручением № 234 от 10.10.2013 г. уплачена государственная пошлина в сумме 7.567 руб. 66 коп.
В соответствии с п.3 ч.7 ст.141 АПК РФ в определении арбитражного суда указывается на возвращении истцу из Федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.
На основании изложенного госпошлина в сумме 3.783 руб. 83 коп. подлежит возврату истцу из Федерального бюджета Российской Федерации в порядке, установленном ст.333.40 НК РФ.
Ответчиком представлено платежное поручени5450 от 13.12.2013 г. об исполнении условий мирового соглашения в добровольном порядке до утверждения его условий арбитражным судом.
В связи с изложенным исполнительный лист выдаче не подлежит.
Руководствуясь п.4 ч.1 и ч.2 ст.150, ст.ст.104, 110, 139-141, 151, 176, 184, 186 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Утвердить мировое соглашение, заключенное ООО «ЭКСПО-РИЭЛТ» и ЗАО «Управление по строительству № 111» по делу № А41-53713/13 на следующих условиях:
«2. По настоящему Мировому соглашению Стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.1.Истец отказывается от взыскания с Ответчика неустойки в размере 90% от заявленной суммы, а именно - 205 544 (Двести пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 79 копеек.
2.2.Ответчик обязан уплатить Истцу 10% от заявленной в исковом заявлении неустойки, а именно 22 838 (Двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 31 копейка в срок до 20 декабря 2013года.
2.3.Ответчик обязан в срок до 25.12.2013 г. передать Истцу в установленном Договором порядке документы, предусмотренные п.п.5.2.14 Договора, а именно:
> отчёты Агента о выполнении поручения по Договору в интересах Истца после 02.09.2013г. на сумму 150 756 (Сто пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 49 копеек с приложением заверенных копий документов, подтверждающих произведенные Ответчиком в соответствии с Договором расходы, и счет-фактуру;
> Акты об оказанных услугах, подтверждающие оказание Ответчиком по Договору после 02.09.2013г. услуг на сумму 7 537 (Семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 82 копейки, с приложением счета-фактуры.
2.4.В случае неисполнения Ответчиком в установленный срок обязанности, указанной в пункте 2.3. Мирового соглашения, Ответчик обязан уплатить Истцу штраф в размере 205 544 (Двести пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 79 копеек в срок до 31 декабря 2013г. В случае неисполнение Ответчиком обязательства по уплате штрафа в добровольном порядке, условие мирового соглашения об уплате штрафа подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа.
2.5. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения заключить Дополнительное соглашение к Договору, в соответствии с которым, Стороны установят новый срок передачи Объекта на баланс г.Москвы (п.п. 5.2.21. Договора) -20.12.2014г.
3. Ответчик перечисляет Истцу денежные средства по следующим реквизитам:
Получатель платежа - ООО «ЭКСПО-РИЭЛТ»
ИНН 7727183543 КПП 772901001
Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
р/с 40702810338180001928 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
4. Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные Истцом при подаче иска превышающие подлежащую возврату Истцу из федерального бюджета сумму на основании п.3 ч.1 ст.141 АПК РФ, возмещаются Ответчиком.».
2. Производство по делу № А41-53713/13 прекратить.
3. Возвратить ООО «ЭКСПО-РИЭЛТ», ОГРН 1037700142160, из Федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 3.783 (три тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 83 коп.
4. Взыскать с закрытого акционерного общества «Управление по строительству № 111», ОГРН 1027739085846, в пользу ООО «ЭКСПО-РИЭЛТ», ОГРН 1037700142160, государственную пошлину в сумме 2.733 (две тысячи семьсот тридцать три) рубля 83 коп.
Определение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Федеральный арбитражный суд Московского округа.
Судья Г.А.Гарькушова
