Дата принятия: 25 апреля 2014г.
Номер документа: А41-4824/2014
Арбитражный суд Московской области
107053,ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
опрекращении производства по делу
г.Москва
24 апреля 2014 года Дело №А41-4824/14
Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующей судьи Худгарян М.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Хасановым Т.Г., рассмотрел дело по иску Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» (ФКУ «Центравтомагистраль») ИНН 7714125897
к ООО «Институт строительства и проектирования» (ООО «Инстройпроект»)
о взыскании 1.202.454 руб. 67 коп. .
при участии в судебном заседании: согласно протоколу,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Московской области обратилось Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» (ФКУ «Центравтомагистраль») к обществу с ограниченной ответственностью «Институт строительства и проектирования» (ООО «Инстройпроект») о взыскании 1.202.454 руб. 67 коп. штрафных санкций в связи с неисполнением условий государственного контракта.
Определением суда от 04 марта 2014 года принято к рассмотрению заявленное истцом ходатайство об уменьшении суммы исковых требований, согласно которому истец просит взыскать с ответчика 1.063.347 рублей 44 копейки.
В ходе судебного разбирательства стороны обратились с ходатайством об утверждении мирового соглашения.
Полномочия представителей сторон заключить мировое соглашение проверены судом, имеются.
Суд установил, что достигнутое между сторонами мировое соглашение не противоречит действующему законодательству и не нарушает права других лиц, в связи с чем оно подлежит утверждению, а производство по делу прекращению.
Руководствуясь ч. 1 ст. 139, ч. 2. ст. 150, ст. 184 АПК РФ суд
ОПРЕДЕЛИЛ :
Ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения удовлетворить.
Утвердить мировое соглашение, заключенное 31.03.2014 года между Федеральным казённым учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» (ФКУ «Центравтомагистраль») и обществом с ограниченной ответственностью «Институт строительства и проектирования» (ООО «Инстройпроект») о нижеследующем:
«…1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в целях устранения спора, явившегося причиной предъявления исковых требований Истца к Ответчику, возникших, в связи с несвоевременным исполнением Ответчиком обязательств в рамках Государственного контракта № 131/12 – Р – ПИР от 01.08.2012 г. с дополнительными соглашениями к нему на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции а/д М-2 «Крым» Москва – Тула – Орёл – Курск – Белгород – граница с Украиной км 36+000 – км 49+000, Московская область (далее – Контракт).
2. В производстве Арбитражного суда Московской области (далее – Суд) рассматривается дело № А41-4824/2014 о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по Контракту в размере 1 063 347 (Один миллион шестьдесят три тысячи триста сорок семь) рублей 44 копейки (далее – Дело), возбужденное на основании искового заявления Истца.
3. Сторонами исследовалась возможность достижения мирового соглашения с предоставлением его Суду, для утверждения Судом и было принято совместное решение Сторон о нижеследующих условиях заключения настоящего мирового соглашения.
4. Ответчик, добровольно признаёт и обязуется уплатить Истцу неустойку за несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту за Этап № 1 «Инженерные изыскания» в размере: (3 945 310 * 8,25 %) / 300 * 65 = 70 522 (Семьдесят тысяч пятьсот двадцать два) рубля 41 копейку, за Этап № 2 «Инженерно-геологические изыскания» в размере: (2 445 764 * 8,25 %) / 300 * 55 = 36 992 (Тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто два) рубля 18 копеек, за Этап № 3 «Инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания» в размере: (1 041 735 * 8,25 %) / 300 * 70 = 20 053 (Двадцать тысяч пятьдесят три) рубля 39 копеек, что в сумме составляет: 127 567 (Сто двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 98 копеек, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца в срок до 11 апреля 2014 г..…».
Производство по делу № А41-4824/14 прекратить в порядке ч.2 ст. 150 АПК РФ.
Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Федеральный арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области.
Судья М.А.Худгарян
