Дата принятия: 09 апреля 2014г.
Номер документа: А41-4543/2014
Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
09 апреля 2014года Дело №А41-4543/14
Резолютивная часть решения объявлена 09 апреля 2014 года
Полный текст решения изготовлен 09 апреля 2014года.
Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующий судья Н.В.Плотникова, при ведении протокола судебного заседания помощника судьи Нестерова О.Н. рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО Строительная компания "Юнитек"
к ООО "Электро-Сфера"(ИНН 6729038042, ОГРН 1076731001060)
о взыскании 1 010 141,34 руб.
при участии в судебном заседании лиц согласно протоколу
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
ООО Строительная компания "Юнитек" обратилось с иском к ООО "Электро-Сфера" о взыскании задолженности в размере 1 010 141 руб. 34 коп.
Ответчик не явился, извещен. Отзыв не представлен.
Истец настаивает на исковых требованиях. Суд рассмотрел дело в порядке ст. 137 АПК РФ в судебном заседании .
Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:
Как следует из материалов дела, между сторонами был заключен договор субподряда №2/1 от 07.09.12г на выполнение работ комплекса ремонтных работ на объекте культурного наследия (памятники истории культуры регионального значения) «Больница «Красный Крест» «Готический корпус» по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой , д.11А.
Вид и состав работ , подлежащих выполнению подрядчиком, отражены в п.1.1 договора, приложении №2 к договору (график) и в смете.
Согласно п.2.1 договора цена договора составляет 2 715 433 руб. 70 коп.
Сроки выполнения работ установлены в п.5.1 договора и составляют 60 дней с даты поступления авансового платежа.
Авансовый платеж был перечислен истцом платежным поручением от 13.09.12г. и от 27.11.12г. в размере 1 357 716 руб. 90 коп.
Как следует из материалов дела, ответчиком выполнены работы не в полном объеме, установленном локальной сметой, и не в срок, установленный договором.
В соответствии с п.7.1 договора за нарушения срока выполнения работ , указанного в п. 5.1 договора ответчик оплачивает истцу пени из расчета 0,15% от суммы договора за каждый день просрочки.
В соответствии со ст. 709 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона , иных правовых актов.
Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается (ст.310).
В соответствии со ст.330 ГК РФ Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Истцом было заявлено о взыскании неустойки, установленной в п.7.1 договора, за период с 27.01.13г. по 04.10.13г. из расчета 0,15% от суммы договора за каждый день просрочкив размере 1 010 141 руб. 34 коп. Представлен расчет. Расчет судом проверен и признан обоснованным.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО "Электро-Сфера"в пользу ООО Строительная компания "Юнитек"неустойку в размере 1 010 141 руб. 34 коп., расходы по госпошлине в размере 23 101 руб. 41 коп.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Десятого арбитражного апелляционного суда http://10aas.arbitr.ruили Федерального арбитражного суда Московского округа http://fasmo.arbitr.ru.
Судья Н.В.Плотникова
