Дата принятия: 04 апреля 2014г.
Номер документа: А41-10649/2014
Арбитражный суд Московской области
107053,ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
опрекращении производства по делу
г.Москва
04 апреля 2014года Дело №А41-10649/14
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Жиляева С.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства (без вызова сторон) дело по иску Департамента строительства города Москвы к государственному унитарному предприятию Московской области Управление единого заказчика по строительству объектов коммунального назначения Московской области о взыскании неустойки по муниципальному контракту,
УСТАНОВИЛ:
Департамент строительства города Москвы обратился в арбитражный суд с иском к государственному унитарному предприятию Московской области Управление единого заказчика по строительству объектов коммунального назначения Московской области о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 185 от 24 декабря 2005 года в размере 198315 рублей 98 копеек.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
27 марта 2014 года в арбитражный суд поступило письменное заявление Руководителя Департамента строительства города Москвы Бочкарева А.Ю. об отказе от исковых требований.
Письменное заявление об отказе от иска приобщено к материалам дела.
Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
В соответствии с частью 5 указанной статьи арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этом случае суд рассматривает дело по существу.
В силу пункта 4 части 1 статьи 150 того же Кодекса арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.
Ввиду отсутствия препятствий для принятия отказа от иска, руководствуясь статьями 150 (пункт 4 части 1), 151, 184, 185, 226 (часть 2) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять отказ Департамента строительства города Москвы от иска.
Производство по делу № А41-10649/14 по иску Департамента строительства города Москвы к государственному унитарному предприятию Московской области Управление единого заказчика по строительству объектов коммунального назначения Московской области о взыскании неустойки по муниципальному контракту прекратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.
Судья С.В.Жиляев
