Определение от 14 октября 2014 года №А39-3586/2014

 
 
 
 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
о прекращении производства по делу
 
 
Дело № А39-3586/2014
 
    город Саранск                                                                                             14 октября 2014 года
 
    Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А.
 
    при ведении протокола судебного заседания секретарем Закировой Л.Е.
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
 
    Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"
к открытому акционерному обществу "Проектный институт "Мордовстройпроект"
с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора индивидуального предпринимателя Щанкина Ивана Петровича
 
    о взыскании неустойки в размере 659340 рублей,
при участии представителей
от истца: Киселевой К.И., по доверенности,
от ответчика: Князькина Ю.П., Бортяева Е.А., по доверенности,
 
    от третьего лица: Щанкина И.П., лично,
 
у с т а н о в и л:
 
    Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Республики Мордовия" обратилось в арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу "Проектный институт "Мордовстройпроект" о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в соответствии с пунктом 6.6. государственного контракта №39/13-ПД от 27.12.2013г. в размере 659340рублей за период с 18.03.2014г. по 15.07.2014г.
 
    К дате судебного разбирательства стороны представили мировое соглашение, просили его утвердить. Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу сторонам известны.
 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 49, частью 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение, если это не противоречит федеральному закону.
 
    Поскольку представленное на утверждение арбитражного суда мировое соглашение по форме и содержанию соответствует требованиям статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, оно утверждается судом на основании статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    Производство по делу подлежит прекращению в соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    Руководствуясь частью 4 статьи 49, статьями 138-141, частью 2 статьи 150, статьями 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
о п р е д е л и л:
 
    утвердить мировое соглашение от 14 октября 2014 года, заключенное между государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства Республики Мордовия" и открытым акционерным обществом "Проектный институт "Мордовстройпроект" по условиям которого, стороны договорились о нижеследующем:
 
    1.  Истцом заявлены исковые требования к Ответчику о взыскании неустойки в размере 659340рублей и судебных расходов, связанных с уплатой государственной пошлины, в размере 16186рублей 80копеек.
 
    Основанием для предъявления указанных исковых требований является нарушение ответчиком сроков выполнения работ по корректировке проектной и рабочей документации по объекту: «Мордовский республиканский музейно-архивный комплекс, г. Саранск», установленных пунктом 1.1. государственного контракта № 39/13-ПД на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации для государственных нужд, заключенного между истцом и ответчиком 27 декабря 2013 г.
 
    2.    С целью урегулирования имеющегося спора, ответчик, в течение 30 банковских дней с момента утверждения Арбитражным судом Республики Мордовия настоящего мирового соглашения, обязуется выплатить истцу денежную сумму в размере 200000рублей в счет уплаты неустойки.
 
    3.    Ответчик возмещает истцу расходы, связанные с уплатой государственной пошлины по гражданскому делу № А39-3586/2014 в размере 50%, что составляет 8093рубля 40копеек.
 
    4.    Ответчик, течение 30 банковских дней с момента утверждения Арбитражным судом Республики Мордовия настоящего мирового соглашения, перечисляет денежные средства, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего мирового соглашения, на расчетный счет № 40201810900000000006 в УФК МФ РФ по Республике Мордовия ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, г. Саранск.
 
    5. Производство по делу прекратить.
 
    6. Возвратить государственному казенному учреждению "Управление капитального строительства Республики Мордовия" из федерального бюджета Российской Федерации госпошлину в сумме 8093рубля 40копеек, уплаченную по платежному поручению №592 от 21.07.2014г.
 
    Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в месячный срок со дня его вынесения в Арбитражный суд Волго-Вятского округа через Арбитражный суд Республики Мордовия.
 
 
    Судья                                                                                                Ю.А. Кшняйкин