Дата принятия: 05 августа 2014г.
Номер документа: А39-1101/2014
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения и
прекращении производства по делу
Дело № А39-1101/2014
город Саранск 05 августа 2014 года
Резолютивная часть определения объявлена 04 августа 2014 года.
Определение в полном объеме изготовлено 05 августа 2014 года.
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Артемьевой Е.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Большеберезниковский психоневрологический интернат"
к обществу с ограниченной ответственностью "СМУ-15"
о расторжении договора бюджетного учреждения № 0109200002413001002_132417 от 20.06.2013 и взыскании 302613 руб. убытков, 183360 руб. неустойки и понесенные судебные расходы
с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика - индивидуального предпринимателя Подоба Елены Александровны
при участии: не явились, заявлены ходатайства,
у с т а н о в и л:
государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Большеберезниковский психоневрологический интернат" (далее – бюджетное учреждение, истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СМУ-15" (далее – ООО "СМУ-15", ответчик) о расторжении договора бюджетного учреждения №0109200002413001002_132417 от 20.06.2013, взыскании 302613 руб. убытков, понесенных с ненадлежащим исполнением обязательств, 183360 руб. неустойки и понесенных судебных расходов.
На стадии судебного разбирательства стороны выразили готовность рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения по иску и окончания дела миром.
В суд представлено подписанное мировое соглашение по делу. Стороны ходатайствовали перед судом об утверждении мирового соглашения, рассмотрении данного вопроса в их отсутствие и прекращении производства по делу.
Согласно условиям подписанного мирового соглашения стороны договорились о нижеследующем:
«Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Большеберезниковский психоневрологический интернат», в лице директора Шачнова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик», и общество с ограниченной ответственностью «СМУ-15», в лице директора Синтюрина Ильи Сергеевича, действующего на основании Устава, далее именуемое «Подрядчик», а также совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Расторгнуть Договор бюджетного учреждения №0109200002413001002132417 от «20» июня 2013 г. по выполнению работ по капитальному ремонту главного корпуса Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Болышеберезниковский психоневрологический интернат».
2. Заказчик производит зачет задолженности перед Подрядчиком за выполненные строительные работы в сумме 182201 (сто восемьдесят две тысячи двести один рубль) в счет возмещения убытков.
3.Подрядчик выплачивает Заказчику:
- оставшуюся сумму убытков в размере 120412 (сто двадцать тысячи четыреста двенадцать) рублей;
- неустойку в размере 183360 (сто восемьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей;
- судебные расходы по оплате 50% государственной пошлины в размере 8359 (восемь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 73 копейки и расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 рублей;
Что в сумме составляет 332131 рубль 73 копейки.
4. Подрядчик обязуется выплатить суммы, указанные в п.3 в срок до 01 ноября 2014
года.
5. Стороны, на основании ст. ст. 139, 140, 141 АПК РФ, ст. 333.40 Налогового Кодекса РФ, просят Арбитражный суд Республики Мордовия утвердить Мировое соглашение и прекратить производство по делу в связи с примирением сторон (п. 2 ст. 150 АПК РФ). Выдать Истцу справку на возврат суммы государственной пошлины. Порядок и последствия прекращения дела, предусмотренные статьей 151 Арбитражного процессуального кодекса России, Сторонам известны и понятны.
6. Соглашение составлено в 3 экземплярах, по одному для Сторон и 1 экз. для Арбитражного суда Республики Мордовия. Мировое соглашение вступает в силу после подписания Сторонами и утверждения Арбитражным судом.».
Достигнутое сторонами мировое соглашение не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, подписано истцом и ответчиком. Мировое соглашение судом утверждается, в связи с чем, производство по делу подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается (часть 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Согласно статье 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при утверждении мирового соглашения судом разрешается вопрос о распределении судебных расходов (государственной пошлины).
В мировом соглашение, заключенном по настоящему делу, стороны указали судебные расходы и их распределение.
Пунктом 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрен возврат истцу 50% суммы уплаченной им государственной пошлины.
Руководствуясь статьями 140, 141, частью 2 статьи 150, статьями 151, 184,185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
о п р е д е л и л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Большеберезниковский психоневрологический интернат" и обществом с ограниченной ответственностью "СМУ-15" по условиям которого, стороны договорились о нижеследующем:
«Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Большеберезниковский психоневрологический интернат», в лице директора Шачнова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик», и общество с ограниченной ответственностью «СМУ-15», в лице директора Синтюрина Ильи Сергеевича, действующего на основании Устава, далее именуемое «Подрядчик», а также совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Расторгнуть Договор бюджетного учреждения №0109200002413001002132417 от «20» июня 2013 г. по выполнению работ по капитальному ремонту главного корпуса Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Большеберезниковский психоневрологический интернат».
2. Заказчик производит зачет задолженности перед Подрядчиком за выполненные строительные работы в сумме 182201 (сто восемьдесят две тысячи двести один рубль) в счет возмещения убытков.
3.Подрядчик выплачивает Заказчику:
- оставшуюся сумму убытков в размере 120412 (сто двадцать тысячи четыреста двенадцать) рублей;
- неустойку в размере 183360 (сто восемьдесят три тысячи триста шестьдесят) рублей;
- судебные расходы по оплате 50% государственной пошлины в размере 8359 (восемь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 73 копейки и расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 рублей;
Что в сумме составляет 332131 рубль 73 копейки.
4. Подрядчик обязуется выплатить суммы, указанные в п.3 в срок до 01 ноября 2014 года.».
Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.
Производство по делу прекратить.
Возвратить государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Большеберезниковский психоневрологический интернат" (Республика Мордовия, с. Большие Березники) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 8359 рублей 73 копеек, уплаченную по платежному поручению № 123 от 06.03.2014. Справку на возврат государственной пошлины выдать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в месячный срок со дня его вынесения в кассационную инстанцию Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа через Арбитражный суд Республики Мордовия.
Судья Т.Л. Никишина
