Дата принятия: 15 февраля 2010г.
Номер документа: А36-5977/2009
Арбитражный суд Липецкой области
ул. Скороходова, 2, г. Липецк, 398019
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: arbsud@lipetsk.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Липецк Дело № А36-5977/2009
«15» февраля 2010 г.
Решение изготовлено в полном объеме «15» февраля 2010г.
Резолютивная часть решения оглашена «11» февраля 2010г.
Арбитражный суд Липецкой области
в составе:
судьи Зюзина А.Н.
при ведении протокола заседания помощником судьи Рулёвой Н.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
ЗАО «Авантаж-ТехЦентр»
к КФХ «Рассвет»
о взыскании 670137 руб.
при участии в заседании
от истца: не явился,
от ответчика: Федюнин А.В. по доверенности от 09.11.2009г.
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ответчика 670137 руб. неустойки за просрочку оплаты по мировому соглашению.
В судебное заседание истец не явился, несмотря на надлежащее извещение и с заявлением не обращался.
В соответствии со ст.123 АПК РФ суд вправе рассмотреть дело без участия истца.
Ответчик иск оспаривает по основаниям, изложенным в отзыве.
Выслушав представителя ответчика и изучив материалы дела, суд считает, что требования истца подлежат отклонению по следующим основаниям.
Между истцом и ответчиком 02 ноября 2007г. был заключен договор подряда № 156/07 на строительство животноводческого комплекса на 1000 голов.
Поскольку работы истцом были выполнены, а ответчиком приняты, но не оплачены ЗАО «Авантаж-ТехЦентр» обратилось с иском в арбитражный суд о взыскании с КФХ «Рассвет» основной задолженности за выполненные работы и пени за просрочку оплаты на общую сумму 41783579 руб.97 коп.
Определением арбитражного суда от 08 сентября 2009г. по делу № А36-3304/2009 было утверждено заключенное сторонами мировое соглашение.
По условиям соглашения КФХ «Рассвет» признает задолженность на сумму 37470329 руб.27 коп. и определен порядок ее погашения.
В срок до 26 сентября 2009г. КФХ «Рассвет» обязано уплатить ЗАО «Авантаж-ТехЦентр» 5000000 руб., до 30 октября 2009г. -10000000 руб., до 30 ноября 2009г. -10000000 руб. и до 20 декабря 2009г. -12024767,63 руб.
Поскольку КФХ «Рассвет» задолженность на сумму 5000000 руб. до 26 сентября 2009г. не перечислило, истец обратился с исковым заявлением в арбитражный суд о взыскании с фермерского хозяйства неустойки за нарушение сроков уплаты данной суммы за период с 27.09.2009г. по 20.11.2009г. на основании пункта 7.3 договора.
Суд считает, что требования истца необоснованны, так как в силу ст.331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
Согласно пункту 7 мирового соглашения с момента подписания настоящего соглашения стороны расторгают договор подряда № 156/07 от 02.11.2007г., заключенный между КФХ «Рассвет» и ЗАО «Авантаж-ТехЦентр».
Мировое соглашение подписано сторонами 08 сентября 2009г., таким образом, на 27 сентября 2009г. соглашение о неустойке, предусмотренной п.7.3. договора - не действует. Следовательно, требования истца о взыскании с ответчика неустойки необоснованны и подлежат отклонению.
При предъявлении искового заявления истцу была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины, которая подлежит взысканию с истца в федеральный бюджет в размере 18402 руб.74 коп. в соответствии со ст.110 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
В иске ЗАО «Авантаж-ТехЦентр» о взыскании 670137 руб. неустойки отказать.
Взыскать с ЗАО «Авантаж-ТехЦентр» (ОГРН 1023102376440) в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 18402 руб.74 коп.
Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области, по истечении указанного времени решение может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в г. Брянске.
Судья А.Н.Зюзин
