Определение от 23 августа 2010 года №А36-5162/2009

 
    PAGE  2
 
 
 
 
 
Арбитражный суд Липецкой области
 
ул. Скороходова, 2, г. Липецк, 398019
 
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: arbsud@lipetsk.ru
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
     г.  ЛИПЕЦК                     Дело № А 36-5162/2009
 
 
    «23» августа 2010 года
 
 
    Судья Сурская О. Г.
 
    арбитражные заседатели: Бурлакова Л. А. и Сладкова Л. В.
 
    при ведении протокола судебного заседания
 
    секретарем Колобаевой С. И.
 
    рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Грейт - Б»
 
    к ООО «РТМ Липецк»
 
 
    о взыскании 20000 руб.
 
 
    при участии в заседании:
 
    от  истца: не явился
 
    от ответчика: Тулиновой Т. С. – представителя, дов. от 29.10.2009 года
 
 
    УСТАНОВИЛ: ООО «Грейт – Б» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском к ООО «РТМ Липецк» о взыскании 20000 руб.
 
    Иск заявлен в связи с неисполнением ответчиком обязательств по Соглашению № IV-002/R2-01/06 от 27.04.2007 года.
 
    Как указал в исковом заявлении истец, ответчиком нарушено условие п. 13 Приложения № 1 к Соглашению о дате официального открытия Торгового комплекса. По мнению истца, это обстоятельство, в соответствии с пунктом 8.3 Соглашения, предоставляет ему право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения. В этом случае ответчик обязан возвратить ему сумму обеспечительного взноса, проценты на эту сумму по действующей на момент отказа ставке рефинансирования ЦБ РФ, а также компенсировать истцу документально подтвержденные расходы для производства подготовительных работ.
 
    22.07.2009 года истец уведомил ответчика об одностороннем отказе от исполнения Соглашения.
 
    Таким образом, на 01.10.2009 год задолженность ответчика перед истцом равна 23517940 руб. 58 коп., в том числе:
 
    - 4166972 руб. 99 коп. – сумма обеспечительного взноса;
 
    - 1040238 руб. 51 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствам за период с 07.07.2007 г. по 30.09.2009 г. ;
 
    - 18310729 руб. 08 коп. – стоимость подготовительных работ.
 
    Определением от  10.12.2009 г. суд удовлетворил ходатайство истца о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.
 
    Определением от 22.01.2010 года суд удовлетворил ходатайство истца об увеличении суммы иска до 23517940 руб. 58 коп.
 
    Определением от 02.04.2010 года суд назначил по делу судебную строительную экспертизу для определения стоимости выполненных работ и приостановил производство по делу.
 
    После получения экспертного заключения, суд определением от 06.08.2010 года возобновил производство по делу.
 
    Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
 
    Ответчик иск оспорил, мотивируя тем, что условия, указанные в пункте 8.3. не наступили, соответственно у истца отсутствует право в одностороннем порядке расторгнуть соглашение № IV-002/R2-01/06 от 27.04.2007 и взыскать обеспечительный взнос, проценты и подтвержденные расходы по проведению подготовительных работ.
 
    Как указал ответчик, нарушение сроков по официальному открытию Торгового Комплекса является следствием ненадлежащего выполнения истцом обязательств, предусмотренных соглашением № IV-002/R2-01/06 от 27.04.2007 года .
 
    Согласно пункту 2.5. соглашения на дату официального открытия помещение должно быть готово к ведению арендатором коммерческой деятельности. В связи с этим стороны обязаны были подписать акт приема – передачи помещения.
 
    Истец не исполнил свои обязательства по подготовке помещения к коммерческой деятельности, поэтому дата официального открытия неоднократно откладывалась.
 
    Изучив имеющиеся в деле документы и выслушав доводы ответчика, суд откладывает рассмотрение спора для представления истцом дополнительных пояснений и документов.
 
    Руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
 
    Отложить судебное разбирательство на 14.09.2010 г. на 10 часов в помещении арбитражного суда, по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, 2, каб. 505.
 
    С информацией о движении  дела,  включая  сведения  об  объявленных  перерывах,  а  также  времени  и  месте  рассмотрения  дела, можно ознакомиться на сайте    Арбитражного  суда  Липецкой  области  http://lipetsk.arbitr.ruи на информационных  порталах,  находящихся в на  5  и 6 этажахздания  Арбитражного  суда  Липецкой  области.
 
    Истцу обосновать период начисления процентов за пользование чужими денежными средствами; представить доп. соглашение № 1 от 27.01.2010 года к договору № 88104 от 22.08.2008 г., смету к договору № 88104 от 22.08.2008 г., доказательства перечисления ООО «Уют – Сервис» доплаты за выполненные работы в сумме 952897 руб. 37 коп.; с учетом проведенной по делу экспертизы письменно уточнить сумму иска.
 
    Ответчику представить отзыв на иск с учетом экспертного заключения.
 
    Сторонам рассмотреть вопрос о возможности урегулирования спора мирным путем.
 
    Явка представителей сторон в судебное заседание обязательна.
 
 
 
    Судья       Сурская О. Г.
 
 
    Арбитражные заседатели:                                     Бурлакова Л. А.
 
 
                                                                                    Сладкова Л. В.