Дата принятия: 25 мая 2010г.
Номер документа: А36-1243/2010
PAGE 3
Арбитражный суд Липецкой области
ул.Скороходова, 2, г.Липецк, 398019
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: arbsud@lipetsk.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении предварительного судебного заседания
г. Липецк Дело № А 36-1243/2010
25 мая 2010 года
Арбитражный суд Липецкой области
в составе:
судьи Карих Ольги Михайловны,
при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи Немцевой О.А.,
рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж-Инвест», г.Москва,
к открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат», г. Липецк,
о расторжении договора и о взыскании 4 661 419 руб.39 коп.,
и встречному исковому заявлению открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат», г. Липецк,
к обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж-Инвест», г.Москва,
о взыскании 5 415 000 руб.,
при участии:
от истца – представитель не явился,
от ответчика – Щедновой И.Ф., начальника бюро договоров снабжения отдела по работе с договорами управления правового сопровождения проектов и договорных правоотношений, дирекции по правовым вопросам ОАО «НЛМК», доверенность от 25.12.2009 г. № 493,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж-Инвест» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» о взыскании 4 661419 руб.39 коп. договорной неустойки и о расторжении договора подряда № 66/63174 от 06.04.2006 г. на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
В предварительное заседание истец не явился, извещен надлежащим образом.
Согласно части 1 статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд вправе провести предварительное заседание в отсутствие истца.
Истец заявил ходатайство об отложении судебного заседания в связи со смертью его представителя и указал, что ему необходимо время, чтобы найти иного представителя.
Суд считает, что ходатайство не подлежит удовлетворению, поскольку у истца было достаточно времени (с 21.04.2010 г. по 25.05.2010 г.) для заключения договора с другим представителем.
Ответчик требования истца оспорил, указал, что действие договора подряда фактически прекращено в мае 2009 г. на основании письма ООО «ЭМИ» от 28.04.2009 г. №1270; неустойка начислена необоснованно.
В предварительном заседании ОАО «НЛМК» заявило ходатайство о принятии встречного искового заявления о взыскании с ООО «Энергомонтаж-Инвест» 5 415 000 руб. неустойки за просрочку выполнения разработки рабочей документации, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
Суд принял встречное исковое заявление ОАО «НЛМК» для его совместного рассмотрения с первоначальным иском (см. определение от 25.05.2010 г.).
В связи с этим рассмотрение дела в предварительном заседании следует отложить, предоставить сторонам время для представления в суд дополнительных доказательств по первоначальному и встречному иску.
Руководствуясь статьями 136, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить рассмотрение дела № А 36-1243/2010 в предварительном судебном заседании на 15 июня 2010 года на 09 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г.Липецк, ул. Скороходова, д.2, кабинет 513.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
Истцу письменно уточнить исковые требования, обосновать требование о расторжении договора ссылкой на нормы материального права, представить доказательства соблюдения досудебного порядка, скорректировать просительную часть искового заявления, выполнить определение от 07.04.2010 г., представить отзыв на встречное исковое заявление с приложением соответствующих доказательств, контррасчет неустойки.
Арбитражный суд разъясняет, что стороны вправе урегулировать разногласия путем заключения мирового соглашения на взаимовыгодных условиях.
Явка представителей сторон в судебное заседание обязательна.
Информацию о движении дела, в том числе об объявленных перерывах, месте и времени рассмотрения дела, лица, участвующие в деле, могут узнать по телефонам: 74-68-00 (доп.656) – помощник судьи Немцева Ольга Александровна, 74-17-57 (доп.646) – секретарь Слукина Людмила Николаевна, а также на сайте Арбитражного суда Липецкой области (http://lipetsk.arbitr.ru) либо в информационных порталах, находящихся на 5 и 6 этажах здания Арбитражного суда Липецкой области.
Срочные сообщения в адрес суда могут направляться по адресу электронной почты: arbsud@lipetsk.ru. и должны быть подтверждены в дальнейшем надлежащим образом в соответствии с требованием АПК РФ.
Судья О.М.Карих
