Дата принятия: 15 июня 2010г.
Номер документа: А36-1243/2010
PAGE 3
Арбитражный суд Липецкой области
ул.Скороходова, 2, г.Липецк, 398019
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: arbsud@lipetsk.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении дела к судебному разбирательству
г. Липецк Дело № А 36-1243/2010
15 июня 2010 года
Судья Карих Ольга Михайловна,
при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи О.А.Немцевой,
рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж-Инвест», г.Москва,
к открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат», г. Липецк,
о расторжении договора и о взыскании 4 661 419 руб. 39 коп.,
и встречному исковому заявлению открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат», г. Липецк,
к обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж-Инвест», г.Москва,
о взыскании 5 415 000 руб.,
при участии:
от истца – Хабировой Г.М., доверенность от 06.05.2010 г.,
от ответчика – Щедновой И.Ф., начальника бюро договоров снабжения отдела по работе с договорами управления правового сопровождения проектов и договорных правоотношений, дирекции по правовым вопросам ОАО «НЛМК», доверенность от 25.12.2009 г. № 493,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж-Инвест» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» о взыскании 4 661419 руб. 39 коп. договорной неустойки и о расторжении договора подряда № 66/63174 от 06.04.2006 г. на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
Ответчик требования истца оспорил, указал, что действие договора подряда фактически прекращено в мае 2009 г. на основании письма ООО «ЭМИ» от 28.04.2009 г. №1270; неустойка начислена необоснованно.
ОАО «НЛМК» предъявило встречное исковое заявление о взыскании с ООО «Энергомонтаж-Инвест» 5 415 000 руб. неустойки за просрочку выполнения разработки рабочей документации, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
Суд принял встречное исковое заявление ОАО «НЛМК» для его совместного рассмотрения с первоначальным иском (см. определение от 25.05.2010 г.).
ООО «Энергомонтаж-Инвест» встречное требование оспорило и заявило ходатайство об оставлении встречного иска без рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка урегулирования спора.
Рассмотрение ходатайства отложено с целью подготовки ОАО «НЛМК» письменного мнения на данное ходатайство и предоставления соответствующих доказательств в обоснование своей позиции.
Суд с учетом мнения сторон считает, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено к судебному разбирательству.
Руководствуясь статьей 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить дело № А 36-1243/2010 к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 30 июня 2010 года на 15 часов 20 минут в помещении суда по адресу 398019, г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, каб.513.
2. Истцу и ответчику представить доказательства соблюдения претензионного порядка по первоначальному и встречному иску; контррасчеты неустоек.
Арбитражный суд разъясняет, что стороны вправе урегулировать разногласия путем заключения мирового соглашения на взаимовыгодных условиях.
Информация о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, а также времени и месте рассмотрения дела, размещена на сайте Арбитражного суда Липецкой области (http:\\lipetsk.arbitr.ru) и в информационном портале Арбитражного суда Липецкой области (холлы 5 и 6 этажей), а также по телефонам: 74-68-00 (доп.656) – помощник судьи Немцева Ольга Александровна, 74-17-57 (доп.646) – секретарь Слукина Людмила Николаевна.
Срочные сообщения в адрес суда могут направляться по адресу электронной почты: arbsud@lipetsk.ru. и должны быть подтверждены в дальнейшем надлежащим образом в соответствии с требованием АПК РФ.
Судья О.М.Карих
