Определение от 30 ноября 2010 года №А35-6905/2010

    2
 
 
 

Арбитражный суд Курской области                                
К. Маркса ул., д. 25, г. Курск, 305004
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении судебного разбирательства
 
 
    город Курск     Дело№ А35-6905/2010 
 
 
    30 ноября 2010 года 
 
 
    Арбитражный суд Курской области в составе судьи Цепковой Н.О., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению
 
 
              Федерального государственного учреждения комбинат«Дубки» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу
 
 
    к        Обществу с ограниченной ответственностью«НПФ«Жилремпроект-3»
 
 
    о взыскании 906 724 руб. 27 коп.
 
 
    при участии в заседании:
 
    от истца – Гладких О.М. по доверенности от 18.05.2010г., Иноземцева В.П. директора,
 
    от ответчика– Юрова А.В. по доверенности от 03.08.2010г. 
 
 
УСТАНОВИЛ: 
 
 
    Федеральное государственное учреждение комбинат«Дубки» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу обратилось в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью«НПФ«Жилремпроект-3» о взыскании 906 724 руб. 27 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда№63/09/09 от 19.09.2009г.
 
    Представитель истца представил надлежащим образом заверенную копию договора строительного подряда№63/09/09 от 18.09.2009г., заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для уточнения исковых требований.
 
    Представленные истцом дополнительные доказательства приобщены к материалам дела.
 
    С учетом мнения ответчика, ходатайство истца судом удовлетворено.
 
    Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд     
 
О П Р Е Д Е Л И Л :
 
 
    Отложить судебное разбирательство на 21 декабря 2010 г. на 17 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: 305004, г. Курск, ул. К.Маркса, 25, каб.№313; телефон 50-03-93; е-mail: info@kursk.arbitr.ru. Информация о движении дела дополнительно размещается на сайте Арбитражного суда Курской области http://kursk.arbitr.ru.
 
 
 
    Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих представителей с надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями.
 
 
 
    Судья                                                                Н.О.Цепкова