От 02 апреля 2018 года №А33-7713/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

от 2 апреля 2018 года Дело N А33-7713/2018
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Данекиной Л.А., рассмотрел заявление взыскателя - муниципального предприятия города Красноярска "Управление зеленого строительства" (ИНН 2451000310, ОГРН 1022402674414, дата регистрации - 22.05.2000, место нахождения: 660099, г. Красноярск, ул. Обороны, д. 21)
к должнику - обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании "УЮТ СЕРВИС" (ИНН 2462048307, ОГРН 1162468087363, дата регистрации - 29.06.2016, место нахождения: 660013, г. Красноярск, ул. Томская, здание 4, строение 5)
о выдаче судебного приказа на взыскание неустойки в размере 31 455,40 руб.
Исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче судебного приказа и приложенные к нему документы, руководствуясь статьями 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьям 309, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
взыскать с должника - общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании "УЮТ СЕРВИС" (ИНН 2462048307, ОГРН 1162468087363, дата регистрации - 29.06.2016, место нахождения: 660013, г. Красноярск, ул. Томская, здание 4, строение 5)
в пользу муниципального предприятия города Красноярска "Управление зеленого строительства" (ИНН 2451000310, ОГРН 1022402674414, дата регистрации - 22.05.2000, место нахождения: 660099, г. Красноярск, ул. Обороны, д. 21)
неустойку на основании пункта 4.2 договора подряда N 15 от 10.02.2017 в размере 31 455,40 руб. за период с 06.03.2017 по 13.12.2017, расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 000 руб.
Должник вправе в десятидневный срок со дня получения настоящего судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в Арбитражный суд Красноярского края.
Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления возражений относительно исполнения судебного приказа.
Судебный приказ может быть обжалован в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного приказа через Арбитражный суд Красноярского края.
Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Судебный приказ может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня вступления в законную силу.
Судья Л.А. Данекина
(место гербовой печати)
_________________________
(подпись)
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка