Дата принятия: 29 января 2018г.
Номер документа: А33-33429/2017
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 29 января 2018 года Дело N А33-33429/2017
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 22 января 2018 года.
В полном объёме решение изготовлено 29 января 2018 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Данекиной Л.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Ударник" (ИНН 2443019702, ОГРН 1022401155578, Красноярский край, г. Ачинск, дата регистрации - 11.03.2002)
к акционерному обществу "РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат" (ИНН 2443005570, ОГРН 1022401155325, Красноярский край, г. Ачинск, дата регистрации - 20.04.1994)
о взыскании задолженности по договорам подряда N 8410С255 от 23.11.2015, N 8410С260 от 24.12.2015 в размере 2 441 100,32 руб.
при участии в судебном заседании:
от истца: Козлова С.Н. на основании доверенности N 11 от 20.04.2017, паспорта,
от ответчика: Тепляшиной Е.В. на основании доверенности от 24.03.2015 N 24 АА 1485116, паспорта,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сергеевой А.Ю.,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Ударник" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к акционерному обществу "РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат" (далее - ответчик) о взыскании задолженности в размере 6 978 883,42 руб.
Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 07.06.2017 возбуждено производство по делу.
Определением от 21.12.2017 требование общества с ограниченной ответственностью "Ударник" о взыскании с акционерного общества "РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат" задолженности по договорам подряда N 8410С255 от 23.11.2015, N 8410С260 от 24.12.2015 в размере 2 441 100,32 руб. выделены из дела N А33-8842/2017 в отдельное производство, выделенному делу присвоен номер N А33-33429/2017.
Определением от 22.12.2017 назначено судебное заседание по рассмотрению дела N А33-33429/2017.
Представитель истца заявленные требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении.
Представитель ответчика исковые требования не признал по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.
При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.
Из материалов дела следует, что 24.12.2015 между обществом с ограниченной ответственностью "Ударник" (подрядчик) и акционерным обществом "РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат" (заказчик) заключен договор подряда N 8410С260, по условиям которого в порядке и на условиях, установленных договором, в соответствии с заданием заказчика, утвержденной им проектно-сметной документацией, в соответствии со СНиП, ГОСТ и действующим законодательством РФ, подрядчик обязуется выполнить работы: Усиление железобетонных конструкций (10017-КЖ) фундаменты, Дополнительные работы: демонтаж-монтаж железобетонных конструкций (10017-КЖ) фундаменты, колонны, кирпичная кладка, в рамках реализации инвестиционного мероприятия "Техническое перевооружение установки очистки газов для печи спекания N1", код 11.70.09.003 (далее - работы). Сроки выполнения работ определяются в Календарном плане производства работ (Приложение N 2 к договору).
Согласно пункту 1.5 договора наименование, виды, объемы, стоимость и сроки выполнения работ определяются Приложениями NN 1, 2, 3, 4 к договору.
В соответствии с пунктом 4.1 договора цена работ, выполняемых подрядчиком по договору, является приблизительной, определена на основании Проектно-сметной документации и не превышает 2 512 845,14 руб., в том числе НДС 18% - 383 315,36 руб., соответствии с Приложением N 1 к договору. Сметы, подготовленные в обоснование цены работ и утвержденные заказчиком, прилагаются к договору (Приложение N 3,4). Порядок определения приблизительной цены работ приведен в (Приложении N 6) к договору.
Определение окончательной цены работ производится на основании фактически выполненного подрядчиком и принятого заказчиком объема работ, зафиксированного в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2), в пределах сумм, согласованных сторонами смет (пункт 3.2 договора).
Пунктом 3.4 договора предусмотрено условие о том, что выполненные подрядчиком и принятые заказчиком в отчетном месяце работы оплачиваются заказчиком ежемесячно, на основании подписанных сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии предварительного получения от подрядчика счёта и счёта-фактуры на сумму выполненных и принятых работ в следующем порядке:
- 97% стоимости принятых заказчиком в отчетном месяце строительно-монтажных работ, которая отражена в акте о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и содержится в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных обеими сторонами, за исключением стоимости использованных подрядчиком материалов в отчетном месяце, оплачивается не позднее 30 дней с момента получения заказчиком надлежаще оформленных документов, названных в настоящем пункте выше;
- 100% стоимости всех использованных подрядчиком материалов, стоимость которых указана в принятых заказчиком в отчетном месяце акте о приёмке выполненных работ (форма КС-2), оплачивается не позднее 30 дней с момента получения заказчиком надлежаще оформленных документов, названных в настоящем пункте выше;
- 3% стоимости принятых заказчиком в отчетном месяце строительно-монтажных работ, которая отражена в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной обеими сторонами, за исключением использованных подрядчиком материалов, оплачивается не позднее 15 дней со дня подписания заказчиком без замечаний акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). Оплата производится при условии предварительного предоставления подрядчиком: счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ, надлежащей исполнительной документации в полном объеме в 3 экземплярах.
Согласно пункту 4.1 договора сдача-приемка выполненных работ осуществляется по окончании каждого календарного месяца в период с 25 числа до 30 числа соответствующего месяца согласно Приложению N 2 к договору с подписанием акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Подрядчик за 5 дней до окончания календарного месяца направляет заказчику два экземпляра подписанных со своей стороны и скрепленных печатью акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (пункт 4.2 договора).
Подрядчик вместе с актом о приемке выполненных работ передает заказчику исполнительную документацию в 3 экземплярах. Переданная исполнительная документация по составу и содержанию должна соответствовать требованиям СНиП, а также условиям договора. При отсутствии замечаний заказчик подписывает и скрепляет печатью предоставленные подрядчиком документы и один экземпляр передает подрядчику.
В силу пункта 4.5 договора окончательная приемка завершенного строительством объекта осуществляется с оформлением акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), регламентируется СНиП, а также нормами действующего законодательства.
В силу пункта 10.1 договора все споры, разногласия или требования, возникающие из договора или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров, предъявления друг другу претензий, срок рассмотрения которых - один месяц с момента получения.
Во исполнение условий договора N 8410С260 от 25.12.2015 подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на общую сумму 1 859 875,66 руб., о чем сторонами подписаны акты по форме КС-2: N 2 от 30.03.2016, N 2 от 30.03.2016, N 3 от 14.06.2016, N 1 от 14.06.2016.
На оплату названных актов истцом выставлены счета-фактуры N 14 от 30.03.2016 на сумму 220 873,16 руб., N 15 от 30.03.2016 на сумму 181 646,9 руб., N 21 от 14.06.2016 на сумму 205 362,27 руб., N 22 от 14.06.2016 на сумму 1 251 993,33 руб.
23 ноября 2015 года между обществом с ограниченной ответственностью "Ударник" (подрядчик) и акционерным обществом "РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат" (заказчик) заключен договор подряда N 8410С255, по условиям которого в порядке и на условиях, установленных договором, в соответствии с заданием заказчика, утвержденной им проектно-сметной документацией, в соответствии со СНиП, ГОСТ и действующим законодательством РФ, подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы: ремонт газохода от 3 печи до электрофильтра N 21, в рамках реализации инвестиционного мероприятия "Мероприятия по выпуску N 1 (ИСД)", код 11.70.10.005. Сроки выполнения работ определяются в Календарном плане производства работ (Приложение N 2 к договору).
Согласно пункту 1.5 договора наименование, виды, объемы, стоимость и сроки выполнения работ определяются Приложениями N 1 - 12 к договору.
В соответствии с пунктом 4.1 договора цена работ, выполняемых подрядчиком по договору, является приблизительной, определена на основании Проектно-сметной документации и не превышает 2 512 845,14 руб., в том числе НДС 18% - 383 315,36 руб., соответствии с Приложением N 1 к договору. Сметы, подготовленные в обоснование цены работ и утвержденные заказчиком, прилагаются к договору (Приложение N 3,4). Порядок определения приблизительной цены работ приведен в (Приложении N 6) к договору.
В соответствии с пунктом 4.1 договора цена работ, выполняемых подрядчиком по договору, является приблизительной, определена на основании Проектно-сметной документации и не превышает 4 212 241,16 руб., в том числе НДС 18% - 642 545,26 руб., соответствии с Приложением N 1 к договору. Сметы, подготовленные в обоснование цены работ и утвержденные заказчиком, прилагаются к договору (Приложение N 4, 5, 6, 7, 8, 9). Порядок определения приблизительной цены работ приведен в (Приложении N 6) к договору.
Определение окончательной цены работ производится на основании фактически выполненного подрядчиком и принятого заказчиком объема работ, зафиксированного в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2), в пределах сумм, согласованных сторонами смет (пункт 3.2 договора).
Пунктом 3.4 договора предусмотрено условие о том, что выполненные подрядчиком и принятые заказчиком в отчетном месяце работы оплачиваются заказчиком ежемесячно, на основании подписанных сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии предварительного получения от подрядчика счёта и счёта-фактуры на сумму выполненных и принятых работ в следующем порядке:
- 97% стоимости принятых заказчиком в отчетном месяце строительно-монтажных работ, которая отражена в акте о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и содержится в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных обеими сторонами, за исключением стоимости использованных подрядчиком материалов в отчетном месяце, оплачивается не позднее 30 дней с момента получения заказчиком надлежаще оформленных документов, названных в настоящем пункте выше;
- 100% стоимости всех использованных подрядчиком материалов, стоимость которых указана в принятых заказчиком в отчетном месяце акте о приёмке выполненных работ (форма КС-2), оплачивается не позднее 30 дней с момента получения заказчиком надлежаще оформленных документов, названных в настоящем пункте выше;
- 3% стоимости принятых заказчиком в отчетном месяце строительно-монтажных работ, которая отражена в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной обеими сторонами, за исключением использованных подрядчиком материалов, оплачивается не позднее 15 дней со дня подписания заказчиком без замечаний акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). Оплата производится при условии предварительного предоставления подрядчиком: счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ, надлежащей исполнительной документации в полном объеме в 3 экземплярах.
Согласно пункту 4.1 договора сдача-приемка выполненных работ осуществляется по окончании каждого календарного месяца в период с 25 числа до 30 числа соответствующего месяца согласно Приложению N 2 к договору с подписанием акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Подрядчик за 5 дней до окончания календарного месяца направляет заказчику два экземпляра подписанных со своей стороны и скрепленных печатью акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (пункт 4.2 договора).
Подрядчик вместе с актом о приемке выполненных работ передает заказчику исполнительную документацию в 3 экземплярах. Переданная исполнительная документация по составу и содержанию должна соответствовать требованиям СНиП, а также условиям договора. При отсутствии замечаний заказчик подписывает и скрепляет печатью предоставленные подрядчиком документы и один экземпляр передает подрядчику.
В силу пункта 4.5 договора окончательная приемка завершенного строительством объекта осуществляется с оформлением акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), регламентируется СНиП, а также нормами действующего законодательства.
В силу пункта 10.1 договора все споры, разногласия или требования, возникающие из договора или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров, предъявления друг другу претензий, срок рассмотрения которых - один месяц с момента получения.
Во исполнение условий договора N 8410С255 от 23.11.2015 подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на общую сумму 581 224,66 руб., о чем сторонами подписаны акты по форме КС-2: N 2 от 26.02.2016, N 3 от 26.02.2016, N 2 от 26.05.2016, N 1 от 14.06.2016, N 4 от 30.06.2016.
На оплату названных актов истцом выставлены счета-фактуры N 10 от 26.02.2016 на сумму 8 137,63 руб., N 11 от 26.02.2016 на сумму 129 830 руб., N 18 от 26.05.2016 на сумму 109 776,91 руб., N 20 от 14.06.2016 на сумму 163 970,10 руб., N 23 от 30.06.2016 на сумму 169 510,02 руб.
Между тем, обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ заказчиком не исполнены, в связи с чем общая сумма задолженности истца перед ответчиком по договорам N 8410С255 от 23.11.2015 и N 8410С260 от 25.12.2015 составила 2 441 100,32 руб.
Претензиями исх. N 7 от 28.04.2016, N 10 от 06.05.2016, N 15 от 11.08.2016 заказчику предложено погасить образовавшуюся задолженность в течение 7 календарных дней.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, общество "Ударник" обратилось с настоящим иском в суд.
Ответчик, возражая против заявленных истцом требований, указал на отсутствие оснований для оплаты задолженности в размере 3% от стоимости выполненных истцом работ, поскольку названная сумма резервируется заказчиком в соответствии с пунктом 3.4 договора и подлежит выплате лишь при наличии акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).
Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации.
В соответствии со статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).
На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Как следует из материалов дела, между сторонами заключены договоры N 8410С255 от 23.11.2015 и N 8410С260 от 25.12.2015, которые исходя из их содержания, являются договорами подряда. Спорные отношения сторон регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
В подтверждение факта выполнения работ, предусмотренных условиями договора N 8410С260 от 25.12.2015, истцом представлены акты по форме КС-2: N 2 от 30.03.2016, N 2 от 30.03.2016, N 3 от 14.06.2016, N 1 от 14.06.2016 и соответствующие им справки о стоимости выполненных работ и затрат. Названные документы подписаны как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика без каких-либо замечаний.
На оплату названных актов истцом выставлены счета-фактуры N 14 от 30.03.2016 на сумму 220 873,16 руб., N 15 от 30.03.2016 на сумму 181 646,9 руб., N 21 от 14.06.2016 на сумму 205 362,27 руб., N 22 от 14.06.2016 на сумму 1 251 993,33 руб.
В подтверждение факта выполнения работ, предусмотренных условиями договора N 8410С255 от 23.11.2015, истцом представлены акты по форме КС-2: N 2 от 26.02.2016, N 3 от 26.02.2016, N 2 от 26.05.2016, N 1 от 14.06.2016, N 4 от 30.06.2016 и соответствующие им справки о стоимости выполненных работ и затрат. Названные документы подписаны как со стороны подрядчика, так и со стороны заказчика без каких-либо замечаний.
На оплату названных актов истцом выставлены счета-фактуры N 10 от 26.02.2016 на сумму 8 137,63 руб., N 11 от 26.02.2016 на сумму 129 830 руб., N 18 от 26.05.2016 на сумму 109 776,91 руб., N 20 от 14.06.2016 на сумму 163 970,10 руб., N 23 от 30.06.2016 на сумму 169 510,02 руб.
Вместе с тем, обязательства по оплате выполненных истцом работ ответчиком не исполнены, в связи с чем задолженность ответчика перед истцом составила 2 441 100,32 руб.
В процессе рассмотрения настоящего спора ответчик о некачественности выполненных истцом работ не заявил, факт выполнения субподрядчиком работ не оспорил.
Доказательств оплаты задолженности в размере 2 441 100,32 руб. ответчиком не представлено.
Возражая против заявленных истцом требований, ответчик указал на то, что по условиям пунктов 3.4 договоров 3% стоимости принятых заказчиком в отчетном месяце строительно-монтажных работ, которая отражена в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной обеими сторонами, за исключением использованных подрядчиком материалов, оплачивается не позднее 15 дней со дня подписания заказчиком без замечаний акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).
По мнению ответчика, обязательства по оплате заказчиком 3% от стоимости выполненных подрядчиком работ в настоящее время не наступила.
Вместе с тем, подрядчик представил в материалы дела акт приемки законченного строительством объекта N 1НК8410-РС-03664/17 от 11.12.2017 (форма КС-11), свидетельствующий о приемке выполненных работ в рамках реализации инвестиционного мероприятия "Техническое перевооружение установки очистки газов для печи спекания N1", код 11.70.09.003.
В силу пункта 3.4 договоров 3% стоимости принятых заказчиком в отчетном месяце строительно-монтажных работ, которая отражена в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной обеими сторонами, за исключением использованных подрядчиком материалов, оплачивается не позднее 15 дней со дня подписания заказчиком без замечаний акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).
Учитывая, что акт приемки законченного строительством объекта N 1НК8410-РС-03664/17 (форма КС-11) датирован от 11.12.2017, суд приходит к выводу о возникновении у ответчика обязательств по оплате подрядчику, в том числе, 3% от стоимости выполненных работ.
При изложенных обстоятельствах требования истца о взыскании с ответчика задолженности в сумме 2 441 100,32 руб. признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Государственная пошлина за рассмотрение настоящего иска составляет 35 206 руб. и в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на ответчика.
При обращении с настоящим иском в суд истец уплатил 58 323 руб. государственной пошлины (платёжное поручение N 30 от 10.04.2017).
Учитывая результат рассмотрения настоящего спора, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 35 206 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.
Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать с акционерного общества "РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат" (ИНН 2443005570, ОГРН 1022401155325, Красноярский край, г. Ачинск, дата регистрации - 20.04.1994) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ударник" (ИНН 2443019702, ОГРН 1022401155578, Красноярский край, г. Ачинск, дата регистрации - 11.03.2002) задолженность по договорам подряда N 8410С255 от 23.11.2015, N 8410С260 от 24.12.2015 в размере 2 441 100,32 руб., судебные расходы по уплате государственной полшины в размере 35 206 руб.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.
Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья
Л.А. Данекина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
