Дата принятия: 05 февраля 2018г.
Номер документа: А33-32549/2017
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 5 февраля 2018 года Дело N А33-32549/2017
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Яковенко И.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства исковое заявление федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет" (ИНН 2466000063, ОГРН 1022402651006)
к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "ПроектСтройСервис" (ИНН 2466133095, ОГРН 1052466150659, дата регистрации 27.10.2005, г. Красноярск)
о взыскании неустойки по договору N 10/2-16 от 07.07.2016,
установил:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "ПроектСтройСервис" о взыскании 21 056,26 руб. неустойки по договору N 10/2-16 от 07.07.2016.
Исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства. Определением от 14.12.2018 возбуждено производство по делу.
02.02.2018 в материалы дела от истца поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу.
Сторонами на утверждение арбитражного суда представлен текст мирового соглашения, согласно условиям которого:
"1. Ответчик выплачивает Истцу:
- пени за просрочку исполнения обязательства по договору N 10/2-16 от 07.07.2016 г. в размере 21 056,26 руб. (Двадцать одна тысяча пятьдесят шесть рублей 26 коп.);
- понесенные расходы по уплате госпошлины в размере 2 000,00 руб. (Две тысячи рублей 00 коп).
Общая сумма к выплате Истцу составляет 23 056,26 руб. (Двадцать три тысячи пятьдесят шесть рублей 26 коп.).
2. Ответчик обязуется в срок до "02" февраля 2018 года перечислить денежные средства по следующим реквизитам Истца:
ИНН 2466000063 КПП 246601001 УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/с 20196X39750) р/с 40501810000002000002 в Отделении Красноярск, г.Красноярск БИК 040407001 ОГРН 1022402651006.
3. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 АПК РФ, мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа.
4. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
5. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Красноярского края и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Настоящее мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, два экземпляра представляется в материалы дела".
Частью 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение. Согласно частям 1, 4 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. В силу части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение подлежит утверждению судом в случае, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Рассмотрев представленное сторонами мировое соглашение, арбитражный суд установил, что оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону, в связи с чем подлежит утверждению арбитражным судом.
В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.
Частью 7 статьи 141, частью 1 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в определении об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу арбитражный суд указывает на распределение судебных расходов и возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины.
Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в сумме 2000 руб. на основании платежного поручения от 07.11.2017 N 578557.
В соответствии с пунктом 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.
Согласно пункту 4 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской, при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.
По условиям мирового соглашения (пункт 1) ответчик выплачивает истцу понесенные расходы по уплате госпошлины в размере 2 000 руб.
Таким образом, сумма государственной пошлины в размере 2000 руб. подлежит взысканию с общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "ПроектСтройСервис" в пользу истца по условиям мирового соглашения.
Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет" (часть 2 статьи 184, статья 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 141, 150, 151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
ОПРЕДЕЛИЛ:
утвердить мировое соглашение между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет" (Истец) и обществом с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "ПроектСтройСервис" (Ответчик) на следующих условиях:
"1. Ответчик выплачивает Истцу:
- пени за просрочку исполнения обязательства по договору N 10/2-16 от 07.07.2016 г. в размере 21 056,26 руб. (Двадцать одна тысяча пятьдесят шесть рублей 26 коп.);
- понесенные расходы по уплате госпошлины в размере 2 000,00 руб. (Две тысячи рублей 00 коп).
Общая сумма к выплате Истцу составляет 23 056,26 руб. (Двадцать три тысячи пятьдесят шесть рублей 26 коп.).
2. Ответчик обязуется в срок до "02" февраля 2018 года перечислить денежные средства по следующим реквизитам Истца:
ИНН 2466000063 КПП 246601001 УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/с 20196X39750) р/с 40501810000002000002 в Отделении Красноярск, г.Красноярск БИК 040407001 ОГРН 1022402651006.
3. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 АПК РФ, мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа.
4. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
5. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Красноярского края и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Настоящее мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, два экземпляра представляется в материалы дела".
Производство по делу А33-32549/2017 прекратить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "ПроектСтройСервис" (ИНН 2466133095, ОГРН 1052466150659) в пользу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет" (ИНН 2466000063, ОГРН 1022402651006) 2 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца после его вынесения в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.
Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья
И.В. Яковенко
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
