Решение Арбитражного суда Красноярского края от 06 февраля 2018 года №А33-32016/2017

Дата принятия: 06 февраля 2018г.
Номер документа: А33-32016/2017
Раздел на сайте: Арбитражные суды
Тип документа: Решения


АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 6 февраля 2018 года Дело N А33-32016/2017
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 30 января 2018 года.
В полном объёме решение изготовлено 06 февраля 2018 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Смольниковой Е.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" (ИНН 2461119562, ОГРН 1052461049431. Дата государственной регистрации - 23.11.2005, место нахождения: 660025, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 126)
к краевому государственному бюджетному учреждению культуры Ачинскому драматическому театру (ИНН 2443004745, ОГРН 1022401154500, дата государственной регистрации - 26.12.1991, место нахождения: 662150, г. Ачинск, ул. Пузановой, д. 38)
о внесении изменений в контракт,
в присутствии в судебном заседании:
от истца (до и после перерыва): Рыковановой Р.М. - представителя по доверенности от 23.06.2017 N 0075,
от ответчика (после перерыва): Пантелеевой О.В. - представителя по доверенности от 11.01.2018,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кяго М.В.,
установил:
акционерное общество "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" (далее - истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к краевому государственному бюджетному учреждению культуры Ачинскому драматическому театру (далее - ответчик, учреждение) о внесении изменений в контракт от 30.10.2017 N Ф.2017.46890 на выполнение работ по корректировке научной-проектной документации по объекту культурного наследия регионального значения "Общественное собрание" 1915 г., расположенному по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пузановой, 38, корпус 1, изложив пункт 4.1 в следующей редакции: "срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 25 мая 2018 года"; пункт 12.2: "Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 30 июня 2018 года".
Определением от 11.12.2017 исковое заявление принято к рассмотрению суда и возбуждено производство по делу.
Представитель истца в ходе судебного заседания заявленные требования поддержала по доводам, изложенным в заявлении и в письменных пояснениях к нему. Ответчик признал исковые требования.
При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.
Тридцатого октября 2017 года между акционерным обществом "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" (подрядчиком) и краевым государственным бюджетным учреждением культуры Ачинским драматическим театром (заказчиком) заключен контракт N Ф.2017.464890, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по корректировке научно-проектной документации по объекту культурного наследия регионального значения "Общественное собрание", 1915 год, расположенному по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пузановой, 38, корпус 1, а также по получению на разработанную научно-проектную документацию положительных заключений государственной историко-культурной экспертизы, государственной экспертизы и определения сметной стоимости для нужд учреждения в соответствии с техническим заданием (приложение N 1 к контракту), а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1 контракта).
Пунктом 2.1 (в редакции дополнительного соглашения от 29.11.2017 N 1) предусмотрено, что цена контракта N Ф.2017.464890 составляет 9 264 819,35 руб.
Согласно пункту 4.1 контракта от 30.10.2017 срок выполнения работ установлен с момента заключения контракта до 19 декабря 2017 года.
В соответствии с пунктом 12.2 контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2017.
По утверждению истца, в ходе исполнения обязательств по контракту им были установлены не зависящие от него причины невозможности выполнения работ в установление сроки. Такими причинами являются:
- необходимость получения заказчиком в службе охраны памятников культурного наследия согласования на увеличение объема здания ввиду того, что выяснилось несоответствие технологического задания (задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия) фактическим обстоятельствам;
- необходимость выполнения дополнительных работ.
Письмом от 27.11.2017 N 3831-31/16 общество обратилось к учреждению с просьбой о внесении изменений в контракт от 30.10.2017 N Ф.2017.464890 в части продления срока выполнения работ по контракту до 25 мая 2018 года. В ответ на указанное письмо заказчик в письме от 28.11.2017 N 344 отказал в продлении сроков выполнения работ по контракту, указав на отсутствие оснований, предусмотренных нормами Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).
Ссылаясь на существенность изменившихся после заключения контракта обстоятельств, а также на невозможность перерасчета стоимости работ с учетом изменений индексов сметной стоимости проектных и изыскательских работ, что приведет к обесцениванию таковых, общество "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" обратилось с настоящим иском в Арбитражный суд Красноярского края. В отзыве на исковое заявление учреждение признает необходимость внесения изменений в контракт и подтверждает наличие установленных подрядчиком обстоятельств.
Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Обязательственные правоотношения сторон возникли из муниципального контракта от 30.10.2017 N Ф.2017.464890, являющегося по своей правовой природе договором подряда, и регламентированы нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 Закона N 44-ФЗ.
Согласно пункту 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Нормы пункта 1 статьи 740, пункта 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 34, части 3 статьи 55, пункта 6 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ относят предмет, срок исполнения обязательств, в том числе сроки выполнения работ по контракту, а также цену контракта к существенным условиям государственного (муниципального) контракта, определяемым по результатам размещения заказа.
В статье 767 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи (уменьшение средств бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ), в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом.
Поскольку муниципальный контракт был заключен сторонами в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ, следовательно, изменить контракт возможно по тем основаниям, которые допускаются этим Законом. При этом по общему правилу изменение условий контракта не допускается. Часть 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ предусматривает, что при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 названного Федерального закона. Случаи, при наличии которых допускается внесение изменений в муниципальный контракт, предусмотрены в части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ.
В обоснование требования о внесении изменений в контракт от 30.10.2017 истец ссылается на возникновение в ходе исполнения обязательств обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению работ и не зависящих от него (необходимость выполнения заказчиком дополнительных согласований, необходимость выполнения дополнительных работ). По мнению подрядчика, срок выполнения работ по контракту подлежит продлению до 25.05.2018.
Ответчиком данные обстоятельства не оспаривались, более того, им представлен в материалы дела отзыв, из содержания которого следует, что учреждение признает в полном объеме заявленные требования. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств (часть 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном настоящей статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу (часть 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В части 2 статьи 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что в решении должны быть указаны мотивы его принятия, а в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом (абзац 3 пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Арбитражный суд не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этом случае суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Исследовав материалы дела, оценив доводы общества, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для принятия признания ответчиком иска ввиду того, что обстоятельства, на которые стороны ссылаются в качестве обоснования для внесения изменений в контракт, не являются по смыслам законодательства таковыми и, соответственно, такое заявление учреждения противоречит закону. Названный вывод сделан на основании следующего.
Заявленные истцом фактические основания для изменения срока выполнения работ к поименованным в статье 95 Закона N 44-ФЗ не относятся, так как не связаны с перечисленными в норме вопросами изменения цены или бюджетного финансирования заказчика. Вместе с тем, в исковом заявлении подрядчик и не ссылается на нормы Закона N 44-ФЗ и описываемые данными нормами обстоятельства, при которых допускается изменение условий контракта, общество настаивает на применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих изменение условий договора. Таким образом, нормы Закона N 44-ФЗ не могут в настоящем деле служить правовым основанием для удовлетворения требований истца в силу отсутствия их взаимосвязи с фактическими обстоятельствами дела.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Одним из оснований для изменения или расторжения договора является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора (часть 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации). Частью 2 статьи 451 определено, что, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.
Частью 4 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу, в частности, входит установление одновременно четырех условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также установление хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 4 данной статьи.
При анализе представленных сторонами пояснений и доказательств суд учитывает следующее.
Соблюдение истцом порядка, предусмотренного статьей 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой требование об изменении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок, подтверждено письмом истца от 27.11.2017, содержащим предложение об изменении условий контракта. Однако ответчиком отказано в изменении условий контракта. Соответственно, процедурные вопросы досудебного урегулирования спора сторонами решены и правового значения для рассмотрения дела не имеют.
В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания наличия оснований для изменения контракта лежит на истце. Из пояснений общества следует, что причиной неисполнения контракта явилась невозможность завершения работ ввиду выявленной необходимости согласования заказчиком с уполномоченным органом увеличения объема здания, а также в связи с поручением учреждением ему дополнительных работ. Вместе с тем, указанные истцом обстоятельства не являются совокупностью обстоятельств, указывающих на допустимость изменения условий контракта по решению суда по правилам пунктов 2, 4 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. Статья 451 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возможность изменение условий неисполненного контракта. Изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, не может охватывать случаи, когда препятствия к исполнению договора объективно существовали на момент его заключения, и незнание о них явилось следствием непредусмотрительности сторон или стороны, а устранение такого препятствия - является прямой договорной/законной обязанностью такой стороны. Следует полагать, что несоответствие технологического задания (задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия) по размеру площадей существующему зданию, влекущее необходимость проведения заказчиком дополнительных мероприятий, объективно существовало на момент согласования сторонами условий контракта, включающего в себя данное задание на проведение работ. Также не может считаться изменением обстоятельств ситуация, в которой для продолжения работ подрядчику требуется от заказчика содействие (получение согласования). Данные мероприятия явно относятся к элементам предпринимательского риска подрядчика, который как профессионал должен объективно оценивать свои возможности обеспечить выполнение работ своими силами и принять все необходимые меры к тому, чтобы соблюсти договорные сроки, в том числе и путем активного взаимодействия с заказчиком. С учетом изложенного, суд не может расценить в качестве объективных непредвиденных внешних событий, лежащих за пределами осмотрительности сторон на момент заключения договора и не зависящих от степени заботливости и предусмотрительности подрядчика, необходимость проведения заказчиком дополнительных согласований. Таким образом, истец в качестве изменения обстоятельств приводит обстоятельства, которые, с одной стороны, в большей степени зависят от поведения стороны договора, а с другой стороны, существовали на момент заключения контракта и могли быть выявлены при разумной осмотрительности и должной заботливости. Устранение таких обстоятельств зависит от воли и действий сторон и находится в пределах их договорных рисков. Это означает, что каждая из сторон договора несет ответственность за исполнение объема своих обязанностей и рискует нести неблагоприятные последствия при их неисполнении. Эти риски не соотносятся с существенным изменением обстоятельств, так как каждый такой риск стороны основан на ее собственном поведении.
Суд также принимает во внимание, что в силу пункта 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). Пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (часть 2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 719 Кодекса, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации). Из изложенного следует, что у общества на момент установления изложенных в иске обстоятельств имелся способ защиты в виде приостановления работ. Однако, как усматривается из материалов дела, приостановив работы 10.11.2017 (письмо N 3588-11/16) в связи с непредставлением заказчиком исходных данных, в том числе и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, подрядчик, получив их частично письмом N 321 от 13.11.2017, возобновил работы и продолжал на свой риск исполнять обязательства.
Необходимость выполнения дополнительных работ также не может рассматриваться как существенное обстоятельство, влекущее невозможность выполнения работ в установленные сроки и возникновение оснований для внесения изменений в контракт. Данное обстоятельство было учтено сторонами при заключении 29.11.2017 дополнительного соглашения N 1, которым подрядчик принял на себя обязательство выполнить дополнительные работы в рамках контракта от 30.10.2017 N Ф.2017.464890. Подписывая его, заказчик и подрядчик согласовали изменение цены контракта, оставляя в неизменном виде оставшиеся положения. Таким образом, общество, принимая на себя обязательства выполнить все работы, в том числе и дополнительные, в срок до 19.12.2017, самостоятельно взяло на себя риск надлежащего исполнения всего объема обязательств.
Поэтому указанные истцом обстоятельства, а именно: необходимость согласования заказчиком в службе охраны памятников культурного наследия дополнительных мероприятий (увеличение объема здания за счет увеличения его высоты), увеличение объема работ, - подлежат оценке при определении фактов надлежащего или ненадлежащего исполнения сторонами контракта для целей применения мер ответственности. В настоящем случае для целей изменения контракта приведенные обстоятельства не могут быть приняты во внимание.
Ссылка общества на невозможность получения оплаты по данным работам носит предположительный характер и ничем не подтверждена. В соответствии с нормами гражданского законодательства основанием для оплаты является факт выполнения работ. Таким образом, получив результат работ, предусмотренный контрактом, у заказчика возникнет обязательство по его оплате. Из имеющихся в материалах дела документов и пояснений сторон следует, что потребительская ценность для заказчика в результате работ не утрачена, следовательно, оснований для отказа в приемке (пусть и за пределами срока исполнения контракта) у учреждения не имеется.
Доводы общества о нарушении его имущественных интересов, связанных с дальнейшим обесцениванием работ, ничем не подтверждены, носят предположительный и преждевременный характер. Ссылаясь на то, что стоимость работ по контракту, полученная по решению суда, с учетом изменения индекса сметной стоимости проектных и изыскательских работ будет значительно ниже, чем оно рассчитывает получить в установленные контрактом сроки, общество в материалы дела не представило доказательства данного факта.
Потенциальные претензии заказчика к подрядчику в связи с просрочкой выполнения работ можно рассматривать как влекущие финансовые потери истца, но такие потери не являются прямым следствием непосредственного процесса исполнения договора на прежних условиях (само по себе исполнение не стало для истца дороже, труднее и пр.). Если отдельные затруднения могут быть решены действиями подрядчика или заказчика по контракту, то продление сроков не помогает объективно в таком решении.
Также в отношении вероятности причинения существенного ущерба истцу от продолжения работ на прежних условиях контракта необходимо понимать, что претензии заказчика по вопросу просрочки работ не являются безусловным и объективным последствием продолжения исполнения договора подрядчиком (претензия зависит от воли заказчика), а против такой претензии подрядчик вправе приводить контраргументы об отсутствии своей вины в просрочке. Поэтому ссылка истца на угрозу выплаты неустойки не доказывает как объективной неизбежности взыскания такой неустойки, так и ее существенный по сравнению с оплатой по контракту размер. Кроме того, изменение срока контракта как способ избежать договорной неустойки, о чем заявляет истец, не согласуется с целями статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменение договора по решению суда должно иметь своей целью облегчить положение стороны договора таким образом, чтобы новые условия позволили ей преодолеть те затруднения, с которыми она объективно столкнулась (изменить предмет, способ, место исполнения и т.д.). С этой позиции изменение срока выполнения работ не может объективно помочь подрядчику в их выполнении, так как не устраняет необходимость корректировки генерального плана города и проведение публичных слушаний. Более того, в определении Верховного Суда Российской Федерации по делу N А40-14774/2016 от 31.08.2017 отражена правовая позиция о том, что в силу пункта 3 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации до момента изменения контракта в части сроков (по дополнительному соглашению сторон или решению суда) неустойка за нарушение срока исполнения обязательства подлежит взысканию.
Обращаясь в арбитражный суд с исковыми требованиями, истцу необходимо доказать наличие защищаемого права или законного интереса, нарушение или оспаривание которых послужило основанием для подачи иска. Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает перечень способов защиты гражданских прав. Указанной статьей также предусмотрено, что защита гражданских прав может осуществляться иными способами, не указанными в этой статье, лишь в случаях, когда такая возможность предусмотрена законом. Следовательно, лицо, обратившееся с исковыми требованиями в арбитражный суд, реализует право на судебную защиту с использованием мер, предусмотренных гражданским законодательством и влекущих за собой изменение положения сторон в результате такой защиты. В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предъявление любого иска или заявления должно иметь своей целью реальное восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица. В зависимости от характера субъективного права и существа его нарушения определяется способ предоставляемой защиты, который и должен в полной мере обеспечить непосредственное восстановление нарушенных прав. Таким образом, выбранный способ судебной защиты должен быть таким, чтобы исполнение судебного акта само по себе способствовало восстановлению нарушенного субъективного права, то есть правовой конфликт при использовании надлежащего способа защиты должен быть полностью разрешен и конечная правовая цель правомерного обращения в арбитражный суд должна быть истцом достигнута. Суд не усматривает из имеющихся в материалах дела документов влияния изменения срока выполнения работ на устранение объективных или субъективных препятствий на возможность выполнять работы на неизмененных условиях.
При таких обстоятельствах заявителем не доказано, что его права нарушены, а выбранный им способ защиты нарушенного права приведет к их реальному восстановлению. Принимая во внимание вышеизложенное, суд не усматривает оснований для внесения изменений в указанный контракт в части сроков выполнения работ и для удовлетворения требований.
Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что требования истца являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
Поскольку в удовлетворении иска судом отказано, 6 000 руб. судебных расходов по уплате платежным поручением от 01.12.2017 N 2123 государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.
Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет". По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 110, 167 - 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
в удовлетворении заявленных требований отказать.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья Е. Р. Смольникова


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка

Арбитражный суд Красноярского края

Все документы →

Полезная информация

Судебная система Российской Федерации

Как осуществляется правосудие в РФ? Небольшой гид по устройству судебной власти в нашей стране.

Читать
Запрашиваем решение суда: последовательность действий

Суд вынес вердикт, и вам необходимо получить его твердую копию на руки. Как это сделать? Разбираемся в вопросе.

Читать
Как обжаловать решение суда? Практические рекомендации

Решение суда можно оспорить в вышестоящей инстанции. Выясняем, как это сделать правильно.

Читать