Решение Арбитражного суда Красноярского края от 12 января 2018 года №А33-28466/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 12 января 2018 года Дело N А33-28466/2017
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Сысоевой О.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Автоматикамегасервис" (ИНН 5610111889, ОГРН 1065658010879, дата государственной регистрации - 18.12.2006, место нахождения: 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Садовое кольцо, (поселок Ростоши) 183)
к обществу с ограниченной ответственностью "Ротекс" (ИНН 2464044636, ОГРН 1022402302746, дата государственной регистрации - 25.11.2002, г. Красноярск, ул. Королева, 8а, 119)
о взыскании неустойки,
без вызова лиц, участвующих в деле,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Автоматикамегасервис" (далее - истец, ООО "Автоматикамегасервис") обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Ротекс" (далее - ответчик, ООО "Ротекс") 274 186 руб. задолженности, 196 728,49 руб. неустойки, неустойки, исчисленной на дату вынесения решения.
Определением от 03.11.2017 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.
От истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит суд взыскать с ответчика 217 292,45 руб. пени в связи с оплатой ответчиком задолженности в сумме 274 186 руб. платежными поручениями от 15.11.2017 N 772, 773.
Определением от 21.11.2017 ходатайство истца удовлетворено.
01.12.2017 от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований. 04.12.2017 от истца поступило заявление об отзыве указанного ходатайства.
26.12.2017 судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему делу.
В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных главой 29 Кодекса. Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.
09.01.2017 общество с ограниченной ответственностью "Ротекс" обратилось в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.
При указанных обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При рассмотрении настоящего дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства и суд пришел к следующим выводам.
Между ООО "Автоматикамегасервис" (исполнитель) ООО "Ротекс" (заказчик) 01.0.12016 заключен договор N 02 на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования двух водогрейных котлов "Витермо" 2,5 МВт в котельной КСК "Нежинка", согласно пункту 1.1. которого исполнитель обязуется в установленный договором срок выполнить работы по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования двух водогрейных котлов "Витермо" 2,5 МВт в котельной КСК "Нежинка", расположенной по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Пригородный, ул. Тополиная, 2 (далее - Работы), а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для пропуска сотрудников и автотранспорта исполнителя к оборудованию при выполнении работ, принять результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
Оплата работ производится заказчиком, в соответствии с сводным расчетом стоимости услуг п. 12, ежемесячно, путём перечисления денежных сумм на расчётный счёт исполнителя, в срок не ранее 60 (Шестидесяти) и не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты предъявления счета, выставленного на основании подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг (пункт 2.2. договора).
На основании пункта 4.2.2 договора заказчик обязался принять и оплатить выполненные исполнителем работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок.
Согласно пунктам 6.1.-6.3. договора сдача результата работы исполнителем и приемка его заказчиком оформляются актом на прием-сдачу, подписанным обеими сторонами. По окончании каждого промежуточного этапа работ, стороны подписывают промежуточный акт приема-сдачи работ. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором, с участием исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), подписать и вернуть исполнителю акт приема-сдачи выполненных работ и другие необходимые документы. При обнаружении при приемке работ отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заказчик направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания акта приема-сдачи в течение 2 рабочих дней со дня их обнаружения.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ (услуг) исполнитель вправе представить заказчику пени в размере 0,5% от суммы несвоевременно оплаченного этапа работ (услуг) за каждый день просрочки (пункт 7.4. договора).
Сторонами по договору подписаны акты выполненных работ N 3 от 31.03.2016, N 4 от 30.04.2016, N 5 от 31.05.2016, N 6 от 30.06.2016, N 7 от 31.07.2016, N 8 от 31.08.2016, N 9 от 30.09.2016, N 10 от 31.10.2016, N 11 от 30.11.2016, N 12 от 31.12.2016, N 1 от 31.01.2017, N 2 от 28.02.2017, N 3 от 31.03.2017, N 4 от 30.04.2017, N 5 от 31.05.2017, N 6 от 30.06.2017, N 7 от 31.07.2017, каждый на сумму 137 093 руб.
Из пояснений истца следует, что выполненные работы оплачены ответчиком с нарушением сроков (представлены копии платежных поручений об оплате), на основании чего истец начислил ответчику 217 292,45 руб. пени за период с 04.07.2016 по 14.11.2017.
Претензией от 07.09.2017 N 19, от 01.10.2017 исх. N 21 истец обратился к ответчику.
В связи с тем, что претензия оставлена без ответа истец обратился в суд с настоящим иском.
Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).
На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор, который, исходя из его содержания, относится к договору подряда (глава 37 части II Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.
Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Факт выполнения истцом обязательств по договору подтверждается подписанными сторонами актами выполненных работ.
Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.
Из вышеприведенных положений статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что под неустойкой законодатель понимает денежную сумму, являющуюся мерой гражданско-правовой ответственности и одним из способов обеспечения обязательств, основанием для исчисления и последующего взыскания которой является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в частности просрочка исполнения обязательства. При этом законом предусмотрено, что соглашение о неустойки подлежит заключению сторонами в письменной форме.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ (услуг) исполнитель вправе представить заказчику пени в размере 0,5% от суммы несвоевременно оплаченного этапа работ (услуг) за каждый день просрочки (пункт 7.4. договора).
Факт просрочки оплаты выполненных работ подтвержден актами выполненных работ, платёжными поручениями об оплате выполненных работ.
Истец в связи с нарушением сроков оплаты начислил пени за период с 04.07.2016 по 14.11.2017 в размере 217 292,45 руб.
Расчет представлен, проверен судом, расчет произведен в соответствии с условиями договора, нарушений прав ответчика при проверки расчета судом не установлено.
Ответчиком расчет не оспорен, исковые требования не оспорены.
В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. В части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.
В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Государственная пошлина за рассмотрение настоящего иска составляет 7 346 руб.
Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 12418 руб. по платежному поручению N 47 от 30.10.2017.
Учитывая результат рассмотрения дела, расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, 5072 руб. уплаченной государственной пошлины подлежат возврату истцу из федерального бюджета.
Руководствуясь статьями 15, 110, 167 - 170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ротекс" (ИНН 2464044636, ОГРН 1022402302746, дата государственной регистрации - 25.11.2002, место нахождения: г. Красноярск, ул. Королева, 8а, 119) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АвтоматикаМегасервис" (ИНН 5610111889, ОГРН 1065658010879, дата государственной регистрации - 18.12.2006, место нахождения: 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Садовое кольцо, (поселок Ростоши), 183) 217 292,45 руб. пени за период с 01.07.2016 по 14.11.2017 по договору от 01.01.2016 N 02 на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования двух водогрейных котлов "Витермо" 2,5МВт в котельной КСК "Нежинка", 7346 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "АвтоматикаМегасервис" (ИНН 5610111889, ОГРН 1065658010879, дата государственной регистрации - 18.12.2006, место нахождения: 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Садовое кольцо, (поселок Ростоши), 183) 5072 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 30.10.2017 N 47.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".
Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения - в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети "Интернет" обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.
Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.
Судья
О.В. Сысоева
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка