Решение Арбитражного суда Красноярского края от 12 сентября 2017 года №А33-16687/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 
РЕШЕНИЕ
от 12 сентября 2017 года Дело N А33-16687/2017
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 05 сентября 2017 года.
В полном объёме решение изготовлено 12 сентября 2017 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Данекиной Л.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску государственного предприятия Красноярского края "Красноярское управление лесами" (ИНН 2465245021, ОГРН 1102468052532, г. Красноярск, дата регистрации-17.11.2010)
к обществу с ограниченной ответственностью "КрасЛес" (ИНН 2454022785, ОГРН 1122454001988, Красноярский край, г. Лесосибирск, дата регистрации-16.08.2012)
о взыскании задолженности по договору подряда N 89А от 14, 02.2013 в размере 1 345 280, 94 руб., пени в размере 32 286, 74 руб., задолженности по договору подряда N 90А от 14.02.2017 в размере 1 016 456, 76 руб., пени в размере 74 794, 96 руб., задолженности по договору подряда N 90А/1 от 14.02.2017 в размере 3 116 227, 62 руб., пени в размере 74 789, 46 руб., задолженности по договору подряда N 91А от 14.02.2017 в размере 3 001 275, 72 руб., пени в размере 72 030, 62 руб.,
при участии в судебном заседании:
от истца: Купонен Е.В. на основании доверенности от 09.01.2017 N 3, паспорта (до перерыва),
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сергеевой А.Ю.,
установил:
государственное предприятие Красноярского края "Красноярское управление лесами" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КрасЛес" о взыскании задолженности по договору подряда N 89А от 14, 02.2013 в размере 1 345 280, 94 руб., пени в размере 32 286, 74 руб., задолженности по договору подряда N 90А от 14.02.2017 в размере 1 016 456, 76 руб., пени в размере 74 794, 96 руб., задолженности по договору подряда N 90А/1 от 14.02.2017 в размере 3 116 227, 62 руб., пени в размере 74 789, 46 руб., задолженности по договору подряда N 91А от 14.02.2017 в размере 3 001 275, 72 руб., пени в размере 72 030, 62 руб.
Исковое заявление принято к производству суда. определением от 21.07.2017 возбуждено производство по делу.
Ответчик надлежащим образом извещен (почтовое уведомление N 1434/2017-4883) о дате, времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Ответчику предоставлена возможность ознакомиться с информацией о дате и месте судебного разбирательства на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет. В соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителя ответчика.
Представитель истца заявленные требования поддержала в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении.
Из представленного ответчиком отзыва на иск следует, что общество "КрасЛес" заявленные учреждением требования не признает, просит суд отказать в удовлетворении заявленных истцом требований.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 17 час. 00 мин. 05 сентября 2017 года.
При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.
Как следует из материалов дела, 14.02.2017 между государственным предприятием Красноярского края "Красноярское управление лесами" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "КрасЛес" (подрядчик) заключены договоры:
- N 89А, по условиям которого заказчик, действующий в рамках договора купли-продажи лесных насаждений N искл/298 от 30.12.2016, поручает, а подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по проведению рубок на лесосеке в Енисейское лесничество, Назимовское участковое лесничество, квартал N 926, выделы N 3 на площади 54.6 га с общим объемом работ 17 613 м_3 ограниченной в натуре визирами и столбами.
В силу пункта 1.2 договора N 89А от 14.02.2017 одновременно с выполнением рубок заказчик осуществляет продажу лесопродукции подрядчику, полученную в результате проведения рубки (валки), находящейся на лесном участке в границах, указанных в пункте 1.1 договора.
Согласно пункту 1.3 договора N 89А от 14.02.2017 право собственности на лесопродукцию и риск случайной гибели или случайного повреждения переходит к Подрядчику с момента подписания акта сдачи-приемки лесосеки в разработку (Приложение N 1).
Сроки и условия вывоза древесины: вывозка древесины осуществляется одновременно с ее заготовкой в срок до 29.12. 2017 (пункт 1.5 договора N 89А от 14.02.2017).
В соответствии с пунктом 3.1 заказчик реализует подрядчику лесопродукцию по цене 76, 38 руб. (в том числе НДС-11, 65 руб.) за один кубический метр. Общая стоимость продаваемой лесопродукции по договору составляет: 1 345 280, 94 руб., в том числе НДС в размере 205 212, 35 руб.
Пунктом 3.3 договора N 89А от 14.02.2017 предусмотрена 100% предоплата стоимости лесопродукции, указанной в п. 3.1 настоящего договора. Подрядчик обязан произвести заказчику оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика, указанный в настоящем договоре, либо на расчетный счет заказчика, указанный в счете на оплату в течение 5 календарных дней с даты подписания договора. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет заказчика, а в случае взаимозачета - с момента зачета соответствующих сумм. Передача по акту сдачи-приемки лесосеки производится после поступления денежных средств подрядчика на расчетный счет заказчика.
Согласно пункту 4.1 договора N 89А от 14.02.2017 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору заказчик вправе взыскать с подрядчика пеню в размере 0, 1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
В силу пункта 6.1 договора N 89А от 14.02.2017 работы по настоящему договору должны быть выполнены в течение срока действия настоящего договора. Настоящий договор действует с момента его подписания по 29.12.2017.
- N 90А, по условиям которого заказчик, действующий в рамках договора купли-продажи лесных насаждений N искл/9 от 17.01.2017, поручает, а подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по проведению рубок на лесосеке в Енисейское лесничество, Назимовское участковое лесничество, квартал N 995, выделы NN 3, 5, 6, 7, 9 на площади 163 га с общим объемом работ 40 802 м_3 ограниченной в натуре визирами и столбами.
В силу пункта 1.2 договора N 90А от 14.02.2017 одновременно с выполнением рубок заказчик осуществляет продажу лесопродукции подрядчику, полученную в результате проведения рубки (валки), находящейся на лесном участке в границах, указанных в пункте 1.1 договора.
Согласно пункту 1.3 договора N 89А от 14.02.2017 право собственности на лесопродукцию и риск случайной гибели или случайного повреждения переходит к Подрядчику с момента подписания акта сдачи-приемки лесосеки в разработку (Приложение N 1).
Сроки и условия вывоза древесины: вывозка древесины осуществляется одновременно с ее заготовкой в срок до 16.01.2018 (пункт 1.5 договора N 89А от 14.02.2017).
В соответствии с пунктом 3.1 заказчик реализует подрядчику лесопродукцию по цене 76, 38 руб. (в том числе НДС-11, 65 руб.) за один кубический метр. Общая стоимость продаваемой лесопродукции по договору составляет: 3 116 456, 76 руб., в том числе НДС в размере 475 391, 71 руб.
Пунктом 3.3 договора N 90А от 14.02.2017 предусмотрена 100% предоплата стоимости лесопродукции, указанной в п. 3.1 настоящего договора. Подрядчик обязан произвести заказчику оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика, указанный в настоящем договоре, либо на расчетный счет заказчика, указанный в счете на оплату в течение 5 календарных дней с даты подписания договора. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет заказчика, а в случае взаимозачета - с момента зачета соответствующих сумм. Передача по акту сдачи-приемки лесосеки производится после поступления денежных средств подрядчика на расчетный счет заказчика.
Согласно пункту 4.1 договора N 90А от 14.02.2017 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору заказчик вправе взыскать с подрядчика пеню в размере 0, 1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
В силу пункта 6.1 договора N 90А от 14.02.2017 работы по настоящему договору должны быть выполнены в течение срока действия настоящего договора. Настоящий договор действует с момента его подписания по 16.01.2018.
- N 90А/1, в соответствии с которым заказчик, действующий в рамках договора купли-продажи лесных насаждений N искл/9 от 17.01.2017, поручает, а подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы но проведению рубок на лесосеке в Енисейское лесничество, Назимовское участковое лесничество, квартал N 995, выделы NN 3, 5, 6, 7, 9 деля на 2 на площади 162 га с общим объемом работ 40 799 м3 ограниченной в натуре визирами и столбами.
В силу пункта 1.2 договора N 90А/1 от 14.02.2017 одновременно с выполнением рубок заказчик осуществляет продажу лесопродукции подрядчику, полученную в результате проведения рубки (валки), находящейся на лесном участке в границах, указанных в пункте 1.1 договора.
Согласно пункту 1.3 договора N 90А/1 от 14.02.2017 право собственности на лесопродукцию и риск случайной гибели или случайного повреждения переходит к Подрядчику с момента подписания акта сдачи-приемки лесосеки в разработку (Приложение N 1).
Сроки и условия вывоза древесины: вывозка древесины осуществляется одновременно с ее заготовкой в срок до 16.01.2018 (пункт 1.5 договора N 90А/1 от 14.02.2017).
В соответствии с пунктом 3.1 заказчик реализует подрядчику лесопродукцию по цене 76, 38 руб. (в том числе НДС-11, 65 руб.) за один кубический метр. Общая стоимость продаваемой лесопродукции по договору составляет: 3 116 227, 62 руб., в том числе НДС в размере 475 356, 76 руб.
Пунктом 3.3 договора N 90А/1 от 14.02.2017 предусмотрена 100% предоплата стоимости лесопродукции, указанной в п. 3.1 настоящего договора. Подрядчик обязан произвести заказчику оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика, указанный в настоящем договоре, либо на расчетный счет заказчика, указанный в счете на оплату в течение 5 календарных дней с даты подписания договора. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет заказчика, а в случае взаимозачета - с момента зачета соответствующих сумм. Передача по акту сдачи-приемки лесосеки производится после поступления денежных средств подрядчика на расчетный счет заказчика.
Согласно пункту 4.1 договора N 90А/1 от 14.02.2017 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору заказчик вправе взыскать с подрядчика пеню в размере 0, 1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
В силу пункта 6.1 договора N 90А/1 от 14.02.2017 работы по настоящему договору должны быть выполнены в течение срока действия настоящего договора. Настоящий договор действует с момента его подписания по 16.01.2018.
- 91А, по условиям которого заказчик, действующий в рамках договора купли-продажи лесных насаждений N искл/297 от 30.12.2016, поручает, а подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по проведению рубок на лесосеке в Енисейское лесничество, Назимовское участковое лесничество, квартал N 926, выделы NN 9, 10, 12 на площади 172 га с общим объемом работ 39 294 м3 ограниченной в натуре визирами и столбами.
В силу пункта 1.2 договора N 91А от 14.02.2017 одновременно с выполнением рубок заказчик осуществляет продажу лесопродукции подрядчику, полученную в результате проведения рубки (валки), находящейся на лесном участке в границах, указанных в пункте 1.1 договора.
Согласно пункту 1.3 договора N 91А от 14.02.2017 право собственности на лесопродукцию и риск случайной гибели или случайного повреждения переходит к Подрядчику с момента подписания акта сдачи-приемки лесосеки в разработку (Приложение N 1).
Сроки и условия вывоза древесины: вывозка древесины осуществляется одновременно с ее заготовкой в срок до 29.12.2017 (пункт 1.5 договора N 91А от 14.02.2017).
В соответствии с пунктом 3.1 заказчик реализует подрядчику лесопродукцию по цене 76, 38 руб. (в том числе НДС-11, 65 руб.) за один кубический метр. Общая стоимость продаваемой лесопродукции по договору составляет: 3 001 275, 72 руб., в том числе НДС в размере 457 821, 72 руб.
Пунктом 3.3 договора N 91А от 14.02.2017 предусмотрена 100% предоплата стоимости лесопродукции, указанной в п. 3.1 настоящего договора. Подрядчик обязан произвести заказчику оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика, указанный в настоящем договоре, либо на расчетный счет заказчика, указанный в счете на оплату в течение 5 календарных дней с даты подписания договора. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет заказчика, а в случае взаимозачета - с момента зачета соответствующих сумм. Передача по акту сдачи-приемки лесосеки производится после поступления денежных средств подрядчика на расчетный счет заказчика.
Согласно пункту 4.1 договора N 91А от 14.02.2017 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору заказчик вправе взыскать с подрядчика пеню в размере 0, 1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
В силу пункта 6.1 договора N 91А от 14.02.2017 работы по настоящему договору должны быть выполнены в течение срока действия настоящего договора. Настоящий договор действует с момента его подписания по 29.12.2017.
В подтверждение факта передачи ответчику лесопродукции истец представил в материалы дела товарные накладные:
N 30 от 14.02.2017 на сумму 1 345 280, 94 руб. - по договору N 89а от 14.02.2017;
N 31 от 14.02.2017 на сумму 3 001 275, 72 руб. - по договору N 91А от 14.02.2017;
N 32 от 14.02.2017 на сумму 3 116 227, 62 руб. - по договору N 90А/1 от 14.02.2017;
N 33 от 14.02.2017 на сумму 3 116 456, 76 руб. - по договору N 90А от 14.02.2017.
Платежными поручениями N 51 от 21.03.2017 на сумму 1 500 000 руб., N 53 от 22.03.2017 на сумму 60 000 руб. ответчик оплатил задолженность по договору N 90А от 14.02.2017.
Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составила:
- по договору N 90А от 14.02.2017 - 1 016 456, 76 руб.,
- по договору N 90А/1 от 14.02.2017 - 3 116 227, 62 руб.,
- по договору N 89А от 14.02.2017 - 1 345 280, 94 руб.,
- по договору N 91А от 14.02.2017 - 3 001 275, 72 руб.
За нарушение срока оплаты подрядчиком лесопродукции, переданной ему по товарным накладным N 30 от 14.02.2017, N 31 от 14.02.2017, N 32 от 14.02.2017, N 33 от 14.02.2017, истец начислил ответчику неустойку за период с 15.02.2017 по 10.03.2017:
по договору N 90А от 14.02.2017 - в сумме 74 794, 96 руб.,
по договору N 90А/1 от 14.02.2017 - в сумме 74 789, 46 руб.,
по договору N 89А от 14.02.2017 - в сумме 32 286, 74 руб.,
по договору N 91А от 14.02.2017 - в сумме 72 030, 62 руб.
Претензиями N 22304 от 13.03.2017, N 22306 от 13.03.2017, N 22307 от 13.03.2017, N 22305 от 13.03.2017 ответчику предложено погасить задолженность по договорам N 90А, N 90А/1, N 89А, N 91А от 14.02.2017 соответственно в течение 10 календарных дней с момента получения претензий.
В ответах на претензии ответчик наличие задолженности перед истцом признал, просил освободить общество "КрасЛес" от уплаты сумм пеней и предоставлении рассрочки исполнения обязательств.
Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязательств по оплате лесопродукции, истец обратился с настоящим иском в суд.
Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации.
Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (статьи 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Из материалов дела следует, что между сторонами заключены договоры N 90А, N 90А/1, N 89А, N 91А от 14.02.2017, содержащие в себе элементы договора подряда (в части выполнения работ по проведению рубок лесосек) и договора поставки (в части продажи заказчиком лесопродукции), которые регулируются параграфом 3 главы 30 и главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Кодекса).
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору подряда является совокупность следующих обстоятельств - выполнение работ и передача их результата заказчику.
Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
В силу пункта 1 статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Из представленных в материалы дела актов сдачи-приемки лесосеки в разработку следует, что во исполнение условий договоров N 90А, N 90А/1, N 89А, N 91А от 14.02.2017 заказчик передал, а подрядчик принял в разработку лесосеки, отведенные под рубки, в Енисейском лесничестве, Назимовском участковом лесничестве:
квартал N 995, выделы NN 3, 5, 6, 7, 9 на площади 163 га с общим объемом работ 40 802 м3 ограниченной в натуре визирами и столбами - по договору N 90А от 14.02.2017,
квартал N 995, выделы NN 3, 5, 6, 7, 9 деля на 2 на площади 162 га с общим объемом работ 40 799 м3 ограниченной в натуре визирами и столбами - по договору N 90А/1 от 14.02.2017,
квартал N 926, выделы N 3 на площади 54.6 га с общим объемом работ 17 613 м3 ограниченной в натуре визирами и столбами - по договору N 89А от 14.02.2017,
квартал N 926, выделы NN 9, 10, 12 на площади 172 га с общим объемом работ 39 294 м3 ограниченной в натуре визирами и столбами - по договору N 91А от 14.02.2017.
Факт приема лесопродукции подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными:
N 30 от 14.02.2017 на сумму 1 345 280, 94 руб. - по договору N 89а от 14.02.2017;
N 31 от 14.02.2017 на сумму 3 001 275, 72 руб. - по договору N 91А от 14.02.2017;
N 32 от 14.02.2017 на сумму 3 116 227, 62 руб. - по договору N 90А/1 от 14.02.2017;
N 33 от 14.02.2017 на сумму 3 116 456, 76 руб. - по договору N 90А от 14.02.2017,
и ответчиком не оспаривается.
При этом оплата лесопродукции, полученной ответчиком по вышеназванным товарным накладным, произведена ответчиком частично: платежными поручениями N 51 от 21.03.2017 на сумму 1 500 000 руб., N 53 от 22.03.2017 на сумму 600 000 руб. Назначением платежа в названных платежных поручениях указано "Оплата по договору подряда N 90А от 14.02.2017".
Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составила:
- по договору N 90А от 14.02.2017 - 1 016 456, 76 руб.,
- по договору N 90А/1 от 14.02.2017 - 3 116 227, 62 руб.,
- по договору N 89А от 14.02.2017 - 1 345 280, 94 руб.,
- по договору N 91А от 14.02.2017 - 3 001 275, 72 руб.
Подрядчиком факт передачи ему лесопродукции не оспорен, доказательств оплаты лесопродукции в полном объеме в материалы дела не представлено.
При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу об обоснованности требований истца и наличии оснований для взыскания с ответчика задолженности по договору N 90А от 14.02.2017 в сумме 1 016 456, 76 руб., по договору N 90А/1 от 14.02.2017 в сумме 3 116 227, 62 руб., по договору N 89А от 14.02.2017 в сумме 1 345 280, 94 руб., по договору N 91А от 14.02.2017 в сумме 3 001 275, 72 руб.
За нарушение срока оплаты подрядчиком лесопродукции, переданной ему по товарным накладным N 30 от 14.02.2017, N 31 от 14.02.2017, N 32 от 14.02.2017, N 33 от 14.02.2017, истец начислил ответчику неустойку за период с 15.02.2017 по 10.03.2017, в сумме 253 901, 06 руб., в том числе:
по договору N 90А от 14.02.2017 - в сумме 74 794, 96 руб.,
по договору N 90А/1 от 14.02.2017 - в сумме 74 789, 46 руб.,
по договору N 89А от 14.02.2017 - в сумме 32 286, 74 руб.,
по договору N 91А от 14.02.2017 - в сумме 72 030, 62 руб.
Ответчиком контррасчет неустойки в материалы дела не представлен.
Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд установил, что расчет произведен истцом верно, не противоречит условиям договоров N 90А, N 90А/1, N 89А, N 91А от 14.02.2017.
Доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление, не подтверждены документально, в связи с чем подлежат отклонению.
На основании изложенного, требования истца о взыскании задолженности по договору подряда N 89А от 14, 02.2013 в размере 1 345 280, 94 руб., пени в размере 32 286, 74 руб., задолженности по договору подряда N 90А от 14.02.2017 в размере 1 016 456, 76 руб., пени в размере 74 794, 96 руб., задолженности по договору подряда N 90А/1 от 14.02.2017 в размере 3 116 227, 62 руб., пени в размере 74 789, 46 руб., задолженности по договору подряда N 91А от 14.02.2017 в размере 3 001 275, 72 руб., пени в размере 72 030, 62 руб., подлежат удовлетворению.
Государственная пошлина за рассмотрение настоящего иска составляет 66 666 руб. и в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на ответчика.
При принятии искового заявления к производству суда истцу определением от 21.07.2017 предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины в сумме 66 666 руб.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.
Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.
Учитывая результат рассмотрения настоящего спора (удовлетворение исковых требований в полном объеме), государственная пошлина в сумме 66 666 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.
Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
решил:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КрасЛес" (ИНН 2454022785, ОГРН 1122454001988, Красноярский край, г. Лесосибирск, дата регистрации-16.08.2012) в пользу государственного предприятия Красноярского края "Красноярское управление лесами" (ИНН 2465245021, ОГРН 1102468052532, г. Красноярск, дата регистрации-17.11.2010):
- задолженность по договору подряда N 89А от 14, 02.2013 в размере 1 345 280, 94 руб., неустойку в размере 32 286, 74 руб.,
- задолженность по договору подряда N 90А от 14.02.2017 в размере 1 016 456, 76 руб., неустойку в размере 74 794, 96 руб.,
- задолженность по договору подряда N 90А/1 от 14.02.2017 в размере 3 116 227, 62 руб., неустойку в размере 74 789, 46 руб.,
- задолженность по договору подряда N 91А от 14.02.2017 в размере 3 001 275, 72 руб., неустойку в размере 72 030, 62 руб..
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КрасЛес" (ИНН 2454022785, ОГРН 1122454001988, Красноярский край, г. Лесосибирск, дата регистрации-16.08.2012) в доход федерального бюджета 66 666 руб. государственной пошлины.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.
Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья
Л.А. Данекина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка