Определение от 29 января 2014 года №А32-39869/2012

 
Арбитражный суд Краснодарского края
 
350063, г. Краснодар, ул. Красная,6, тел.(861)267-19-84,
 
сайт: http://krasnodar.arbitr.ru
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
    г. Краснодар                                                                                                Дело № А32-39869/2012
 
    29 января 2014 года                                                                                                  14/836-Б-388-УТ
 
 
    Судья Арбитражного суда Краснодарского края Кицаев И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Джаповым А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Рентакран-ЮГ» о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Автобан-Юг» (г.Кореновск, ИНН 2335064899; ОГРН 1072335000143),
 
    Рассмотрение требования муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Кореновская центральная районная больница»,
 
    при участии:
 
    от кредитора – Кимбар Т.А., паспорт, доверенность от 27.01.2014;
 
    иные участники не явились, извещены;
 
УСТАНОВИЛ:
 
    Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.02.2013 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Автобан-Юг» (далее – должник) введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Денисенко Д.В.
 
    Сообщение в газете «Коммерсантъ» о введении процедуры наблюдения в отношении должника опубликовано 07.03.2013.
 
    Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кореновская центральная районная больница» (далее – кредитор, заявитель) 05.06.2013 г. предъявило в арбитражный суд заявление о включении требования в реестр требований кредиторов должника.
 
    Определением арбитражного суда от 25.06.2013 суд уведомил кредитора, что его требования подлежат рассмотрению после процедуры, следующей за процедурой наблюдения.
 
    Решением арбитражного суда от 30.08.2013 должник признан несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Карленко А.О.
 
    Свои требования кредитор обосновывает наличием задолженности, возникшей вследствие неисполнения должником обязательств по договору на капитальный ремонт здания поликлиники.
 
    В судебном заседании представитель кредитора заявила отказ в части штрафа в размере 28 000 руб.
 
    Иные участники в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. Дело рассматривается в их отсутствие, руководствуясь положениями ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.
 
    В судебном заседании объявлялся перерыв. После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствии лиц участвующих в деле.
 
    Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя кредитора, суд считает, что требование кредитора подлежит удовлетворению в части.
 
    Как следует из материалов дела 12 сентября 2011 года между заявителем и должником заключен договор № 0318300000111000135-0172697-01 на капитальный ремонт здания центральной районной поликлиники МБУЗ «Кореновская ЦРБ» по долгосрочной программе «Модернизация здравоохранения муниципального образования Кореновский район» на 2011-2012 годы (далее по тексту — договор) на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «30» августа 2011 года № 25-3/0318300000111000135). Предметом договора является обязательство Должника выполнить по заданию Заявителя, в соответствии с условиями договора, проектной документации, сметами, графиком производства работ в сроки, предусмотренные договором собственно либо привлеченными силами субподрядчиков следующий вид работ: «Капитальный ремонт здания центральной районной поликлиники МБУЗ «Кореновская ЦРБ» по адресу: Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Павлова,19 (литер Б).
 
    В разделе 3 договора («Сроки выполнения работ») четко определены сроки выполнения работ:
 
    Календарные сроки выполнения работ определены в течение 90 календарных дней с момента заключения договора и передачи Должнику по акту исходной документации, необходимой для выполнения работ.
 
    Начало выполнения работ: с момента  передачи Должнику по акту исходной документации, необходимой для выполнения работ.
 
    Окончание выполнения работ: «10» декабря 2011г.
 
    На основании п. 21.1 Договора «при нарушении Подрядчиком сроков выполнения  работ по вине Подрядчика, предусмотренного графиком производства работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая составляет 0,1% от суммы невыполненного объема работ за каждый день просрочки согласно графику производства работ.
 
    В соответствии со справками о стоимости выполненных  работ и затрат (форма КС-3) №1 от 25.11.2011г., № 2 от 02.01.2012г., № 3 от 29.02.2012г., № 4 от 31.03.2012г., № 5 от 26.06.2012г., № 6 от 07.07.2012г., № 7 от 25.07.2012г.; актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) №№1-7 от 25.11.2011г., №№8-13 от 02.01.2012г., №№14-15 от 29.02.2012г.,№16 31.03.2012г., №№17-18 от 26.06.2012г., №№19-25 от 07.07.2012г., №№26-28 от 25.07.2012г.; счетами-фактурами № 00000048 от 25.11.2011г., № 00000002 от 02.01.2012г., №00000008 от 29.02.2012г., №00000011 от 31.03.2012г., №00000016 от 26.06.2012г., №00000026 от 09.07.2012г., №00000027 от 25.07.2012г. на момент расторжения договора по решению арбитражного суда Краснодарского суда от 15 октября 2012 года дело № А32-15419/2012 и Постановления пятнадцатого арбитражного  апелляционного суда от 29 января 2013 года № А32-15419/2012 15АП-15573/2012  Должником выполнены, а Заявителем приняты и оплачены ремонтно-строительные работы на  общую сумму 16011719,72 рублей., а так же в соответствии с решением арбитражного суда Краснодарского края  от 29.11.2012г. вступившего в законную силу 29.12.2012г. « О взыскании неустойки за период с 11.12.2011г. по 17.08.2012г. с ООО «Автобан-Юг» по Договору № 0318300000111000135-0172697-01 на капитальный ремонт здания центральной районной поликлиники МБУЗ «Кореновская ЦРБ» по долгосрочной программе «Модернизация здравоохранения муниципального образования Кореновский район» на 2011-2012 годы, можно рассчитать неустойку за период с 18.08.2012г. по 29.01.2013г. следующим образом:
 
    По состоянию на 29.01.2013г. (акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) №№ №№1-7 от 25.11.2011г., №№8-13 от 02.01.2012г., №№14-15 от 29.02.2012г.,№16 31.03.2012г., №№17-18 от 26.06.2012г., №№19-25 от 07.07.2012г., №№26-28 от 25.07.2012г.; Должником выполнены работы на общую сумму 16011719,72 рублей.
 
    Учитывая п.4.1 Договора и Приложения №1 к Договору (График производства работ) к 10.12.2011г. Должником должны были быть завершены все работы по капитальному ремонту здания центральной районной поликлиники МБУЗ «Кореновская ЦРБ»  на общую сумму 18 315 820,85 руб.
 
    Следовательно по состоянию на 29.01.2013г. Сумма невыполненного объема  работ составляет 2 304 101,13 руб.
 
    Учитывая изложенное, сумма неустойки за просрочку исполнения договора с 18.08.2012г. по 29.01.2013г (165 дней) составляет: 2304101,13 х 0,1% х 165 дней=380 176,68 руб.
 
    В соответствии с п. 7.8 договора № 0318300000111000135-0172697-01 на капитальный ремонт здания центральной районной поликлиники МБУЗ «Кореновская ЦРБ» по долгосрочной программе «Модернизация здравоохранения муниципального образования Кореновский район» на 2011-2012 годы Подрядчик был обязан установить узлы учета по согласованию с Заказчиком и произвести оплату потребленных ресурсов, в ходе выполнения работ по истечении 2-х дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ по объекту», Должником на 29 января 2013г. произведена оплата коммунальных услуг  согласно акта № 638 от 20 декабря 2011г., счета-фактуры № 638 от 20 декабря 2011г., за период с 12.09.2011г по 10.12.2011г, за остальной период с 11.12.2011г. по 29.01.2013г были выставлены акты и счета-фактур: Акты: № 2 от 10.02.2012г., № 00002 от 30 марта 2012г., № 299 от 16.08.2012г., №300 от 16.08.2012г., счета-фактур:  № 2 от 10.02.2012г., № 00002 от 30 марта 2012г., № 299 от 16.08.2012г., №300 от 16.08.2012г, направлена претензия №2404 от 12.09.2012г., которая была получена Должником в соответствии с уведомлением о вручении 13.09.2012г. «О погашении образовавшейся задолженности по оплате коммунальных услуг Заявителю», что по настоящее время Должником не сделано. Сумма долга составляет 489299 рублей 15 копеек.(четыреста восемьдесят девять тысяч двести девяноста девять рублей 15 копеек.)
 
    Таким образом, задолженность перед кредитором составила 489 299,15 руб. основного долга и 380 176,68 руб. финансовых санкций.
 
    Данная задолженность подтверждена материалам дела и должником не оспаривается.
 
    Согласно ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом   в   соответствии   с   условиями   договора   и   требованиями   законодательства. Односторонне неисполнение договора или отказ от исполнения договора не допускается.
 
    На основании изложенного, и руководствуясь статьями 71, 1.34, 137 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
 
    Включить требование муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Кореновская центральная районная больница» в размере 489 299,15 руб. основного долга и отдельно 380 176,68 руб. финансовых санкций в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Автобан-Юг».
 
    Прекратить производство в остальной части требования.
 
    Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края.
 
 
 
    Судья                                                                                                                       И.В. Кицаев