Дата принятия: 19 февраля 2014г.
Номер документа: А32-34285/2013
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о прекращении производства по делу
в связи с утверждением мирового соглашения
г. Краснодар Дело № А32-34285/2013
«18» февраля 2014 г.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Мигулиной Д.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Батютиным С.С., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «БризСпецМонтаж» (г. Краснодар ОГРН 1102308000585) к обществу с ограниченной ответственностью «ЮПК.Строй» (г. Краснодар ИНН 2312144876 ОГРН 1072312014554) о взыскании денежных средств в размере 3 734 838 руб. за выполнение работ по договору субподряда №П-09-06-12-2 от 09.06.2012,
по встречному исковому заявлению
общества с ограниченной ответственностью «ЮПК.Строй» (г. Краснодар ИНН 2312144876 ОГРН 1072312014554) к обществу с ограниченной ответственностью «БризСпецМонтаж» (г. Краснодар ИНН 2308164319 ОГРН 1102308000585) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда №П-09-06-12-2 от 09.06.2012 в размере 1 851 671,12 руб.,
при участии в судебном заседании:
от ООО «ЮПК.Строй»: Филимонова А.А – доверенность от 31.12.2013г.,
от ООО «БризСпецМонтаж»: Ахметова Л.Р. – доверенность от 09.01.2013г.,
У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью «БризСпецМонтаж» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края со встречным исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЮПК.Строй» о взыскании денежных средств в размере 3 734 838 руб. за выполнение работ по договору субподряда №П-09-06-12-2 от 09.06.2012.
Общество с ограниченной ответственностью «ЮПК.Строй» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «БризСпецМонтаж» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда №П-09-06-12-2 от 09.06.2012 в размере 1 851 671,12 руб.
Представители сторон представили на утверждение суда мировое соглашение, подписанное со стороны общества с ограниченной ответственностью «ЮПК.Строй» президентом С.И. Вронским, со стороны общества с ограниченной ответственностью «БризСпецМонтаж» генеральным директором И.Я. Царевой, просили утвердить мировое соглашение на следующих условиях:
«Стороны договариваются о том, что по договору субподряда №П-09-06-12-2 на выполнение проектных работ с проведением государственной экспертизы заключенному между Сторонами от 09.06.2012 г., у ООО «ЮПК.Строй» имеется задолженность перед ООО «БризСпецМонтаж» в размере 2 000 000 (два миллиона рублей 00 копеек).
1. Стороны договариваются, и соглашаются с тем, что с момента подписания данного соглашения все другие задолженности друг перед другом, кроме указанной в п. 1 настоящего соглашения, у Сторон прекращаются, и они отказываются от их взыскания.
2. Сумма денежных средств в размере, указанном в п. 1 настоящего мирового соглашения, будет выплачиваться ООО «ЮПК.Строй» ООО «БризСпецМонтаж» не позднее 15 мая 2014 года перечислением на расчетный счет Истца:
р/с 40702810900160000151
БАНК: КБ «Кубань Кредит» ООО г.Краснодар
к/с 30101810200000000722
БИК 040349722
в следующем порядке:
сумма в размере 1 000 000 (один миллион) рублей оплачивается ООО «ЮПК.Строй» 14 февраля 2014г;
сумма в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей оплачивается ООО «ЮПК.Строй» не позднее 15 марта 2014г;
сумма в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей оплачивается ООО «ЮПК.Строй» не позднее 15 апреля 2014г;
сумма в размере 300 000 (триста тысяч) рублей оплачивается ООО «ЮПК.Строй» не позднее 15 мая 2014г;|
ООО «БризСпецМонтаж» отказывается от исковых требований к ООО «ЮПК.Строй» в остальной сумме, а ООО «ЮПК.Строй» отказывается от своих исковых требований к ООО «БризСпецМонтаж» в полном объеме.
4. Государственная пошлина оплаченная Истцом, а также понесенные судебные расходы, компенсируется Сторонами в размере 50%.»
Рассмотрев ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения, суд находит его подлежащим удовлетворению.
Согласно пунктам 1, 3 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону (часть 3 статьи 139 и часть 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 1 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.
Судом проверены полномочия представителей сторон на подписание мирового соглашения.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны и понятны.
Поскольку заключенное сторонами по настоящему делу мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, мировое соглашение подлежит утверждению на указанных выше условиях.
При утверждении арбитражным судом мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Сторонам разъясняется, что в соответствии с частью 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.
По условиям мирового соглашения ООО «ЮПК.Строй» отказывается от своих исковых требований к ООО «БризСпецМонтаж» в полном объеме.
В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
В соответствии с пунктами 1, 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено настоящей главой, прекращения производства по делу или оставления заявления без рассмотрения судом общей юрисдикции или арбитражным судом. При заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, за исключением случая, когда мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.
При подаче искового заявления обществом с ограниченной ответственностью «БризСпецМонтаж» была оплачена государственная пошлина в размере 20 837,09 руб., что составляет 50% подлежащей оплате пошлины по иску; в связи с чем истцу не возвращается сумма государственной пошлины в связи с заключением мирового соглашения.
В связи с отказом ООО «ЮПК.Строй» от своих встречных исковых требований по условиям мирового соглашения государственная пошлина уплаченная при подаче искового заявления подлежит возврату в размере 50%, то есть в сумме 15 758,35 руб.
Руководствуясь статьями 49, 139, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Мировое соглашение, заключенное между сторонами по делу - обществом с ограниченной ответственностью «ЮПК.Строй» и обществом с ограниченной ответственностью «БризСпецМонтаж», утвердить на следующих условиях:
«Стороны договариваются о том, что по договору субподряда №П-09-06-12-2 на выполнение проектных работ с проведением государственной экспертизы заключенному между Сторонами от 09.06.2012 г., у ООО «ЮПК.Строй» имеется задолженность перед ООО «БризСпецМонтаж» в размере 2 000 000 (два миллиона рублей 00 копеек).
3. Стороны договариваются, и соглашаются с тем, что с момента подписания данного соглашения все другие задолженности друг перед другом, кроме указанной в п. 1 настоящего соглашения, у Сторон прекращаются, и они отказываются от их взыскания.
4. Сумма денежных средств в размере, указанном в п. 1 настоящего мирового соглашения, будет выплачиваться ООО «ЮПК.Строй» ООО «БризСпецМонтаж» не позднее 15 мая 2014 года перечислением на расчетный счет Истца:
р/с 40702810900160000151
БАНК: КБ «Кубань Кредит» ООО г.Краснодар
к/с 30101810200000000722
БИК 040349722
в следующем порядке:
сумма в размере 1 000 000 (один миллион) рублей оплачивается ООО «ЮПК.Строй» 14 февраля 2014г;
сумма в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей оплачивается ООО «ЮПК.Строй» не позднее 15 марта 2014г;
сумма в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей оплачивается ООО «ЮПК.Строй» не позднее 15 апреля 2014г;
сумма в размере 300 000 (триста тысяч) рублей оплачивается ООО «ЮПК.Строй» не позднее 15 мая 2014г;|
ООО «БризСпецМонтаж» отказывается от исковых требований к ООО «ЮПК.Строй» в остальной сумме, а ООО «ЮПК.Строй» отказывается от своих исковых требований к ООО «БризСпецМонтаж» в полном объеме.
Государственная пошлина оплаченная Истцом, а также понесенные судебные расходы, компенсируется Сторонами в размере 50%.»
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ЮПК.Строй» (г. Краснодар ИНН 2312144876 ОГРН 1072312014554) из федерального бюджета 15 758,35 руб. государственной пошлины. Выдать справку на возврат государственной пошлины.
Определение в части утверждения мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжалованов арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
Судья Мигулина Д.А.
