Определение от 19 октября 2010 года №А31-6454/2010

 
    PAGE  2
 
 
 
 
 
                     АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
 
156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2
 
E-mail: info@kostroma.arbitr.ru
 
http://kostroma.arbitr.ru 
 
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
о  назначении дела к судебному разбирательству.
 
 
Дело № А31-6454/2010
 
 
    г. Кострома                                                                       19 октября 2010 года
 
 
           Судья арбитражного суда Костромской области Разгуляева Галина Михайловна,  рассмотрев в предварительном судебном заседании исковое заявление Костромской области в лице департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, г. Кострома
 
    к  обществу с ограниченной ответственностью «Алые паруса», г. Кострома
 
    о взыскании 22096550 руб. 11 коп. неустойки
 
    при участии:
 
    от  истца: Смирнова О.А. – представитель, доверенность № 2821 от 27.09.10
 
    от ответчика: не явились
 
    установил:    
 
    Костромская область в лице департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, г. Кострома обратилась в арбитражный суд с иском к  обществу с ограниченной ответственностью «Алые паруса», г. Кострома о взыскании 22096550 руб. 11 коп. неустойки.
 
    Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте проведения предварительного судебного заседания извещен надлежащим образом.           
 
    Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, суд считает, что представленных доказательств достаточно для рассмотрения дела по существу.
 
    При указанных обстоятельствах суд признает дело подготовленным к судебному разбирательству.
 
     Руководствуясь статьей137Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,суд
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
 
            1. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда, с участием сторон на11 ноября  2010 г. на 09час. 10 мин. в помещении суда по адресу: г. Кострома, ул. Долматова, 2, зал №4.  
 
    2. Истцу: представить акт ввода объекта в эксплуатацию, сведения о регистрации права собственности застройщика (свидетельство).
 
 
                                 Судья           Г.М. Разгуляева