Определение от 27 сентября 2010 года №А31-6454/2010

 
    PAGE  2
 
 
 
 
 
                     АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
 
156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2
 
E-mail: info@kostroma.arbitr.ru
 
http://kostroma.arbitr.ru 
 
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
Дело № А31-6454/2010
 
 
    г. Кострома                                                                      27 сентября  2010 года
 
 
    Судья арбитражного суда Костромской области  Разгуляева Галина Михайловна, рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску Костромской области в лице департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, г. Кострома
 
    к  обществу с ограниченной ответственностью «Алые паруса», г. Кострома
 
    о взыскании 22096550 руб. 11 коп. неустойки
 
    при участии:
 
    от  истца: Петухова Л.В. – представитель, доверенность № 2105 от 14.07.2010
 
    от ответчика: не явились
 
    установил:    
 
    Костромская область в лице департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, г. Кострома обратилась в арбитражный суд с иском к  обществу с ограниченной ответственностью «Алые паруса», г. Кострома о взыскании 22096550 руб. 11 коп. неустойки.
 
    Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, отзыв на исковые требования не представил.
 
    Для обеспечения явки ответчика суд слушание дела откладывает.
 
    Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 136, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
 
                                                О П Р Е Д Е Л И Л:
 
    1. Предварительное судебное заседание  отложить на  19 октября 2010г.  на  14 час.  10 мин. с участием представителей сторон в помещении суда по адресу:   г. Кострома, ул. Долматова, д. 2,  зал № 4.
 
    2. Истцу: представить надлежащим образом заверенные копии документов, приложенные к исковому заявлению.
 
 
                        Судья                                                       Г.М. Разгуляева